点上方[建造云]→点右上方[···]→点选[设为星标★ ]
小编恳请大家做一件事，由于微信修改了推送规则，如果你还想每天看到我们的推送，请将 建造云加为 星标或每次看完后点击一下页面下端的“ 在看”，拜托了！
来源：大立教育
本次更新的是2023年3月份一级建造师补考的《建筑实务》《管理》《法规》《经济》真题及答案解析，后续持续更新！
《建筑实务》
1.下列建筑属于高层建筑的是。
A.21m高住宅
B.21m高办公楼
C.25m高办公楼
D.25m高住宅
【答案】C
【解析】
根据《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019，民用建筑按地上层数或高度（应符合防火规范分类划分应符合下列规定：
【解析】
根据《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019，民用建筑按地上层数或高度（应符合防火规范）分类划分应符合下列规定：
（1）建筑高度不大于27m的住宅建筑、建筑高度不大于24m的公共建筑及建筑高度大于24m的单层公共建筑为低层或多层民用建筑。
（2）建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层公共建筑，且高度不大于100m，为高层民用建筑。
（3）建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。
2.门窗与墙体结构连接的做法，正确的是。
A.门窗框与墙体结构接缝处应刚性接触
B.隔声窗接缝处应为隔振的弹性阻尼构造
C.在砌体上安装门窗宜射钉固定
D.与室内接触的金属框和玻璃结合处应断桥处理
展开全文
【答案】B
【解析】
A选项，门窗应注意门窗框与墙体结构的连接，接缝处应避免刚性接触，应采用弹性密封材料。
B选项，隔声窗一般采取双层或三层玻璃。所有接缝处应注意做成隔振的弹性阻尼构造。
C选项，在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。
D选项，金属保温窗的主要问题是结露，应将与外接触的金属框和玻璃结合处作断桥处理，以提高金属框内表面的温度，达到防止结露的的
3.关于装配式混凝土建筑的说法，正确的是。
A.全预制装配式结构通常采用刚性连接技术
B.全装配式建筑的围护结构不可采用现场砌筑
C.预制装配整体式结构通常采用强连接节点
D.预制装配整体式结构生产基地一次性投资比全装配式多
【答案】C
【解析】预制装配整体式结构通常采用强连接节点，由于强连接的装配式结构在地震中依靠构件截面的非弹性变形耗能能力，因此能够达到与现浇混凝土现浇结构相同或相近的抗震能力，具有良好的整体性3能，具有足够的强度、刚度和延性，能安全抵地震力。
4.碳化使混凝土。
A.碱度降低、收缩增加、抗压强度增大
B.碱度降低、收缩减小、抗压强度降低
C.碱度增大、收缩减小、抗压强度降低
D.碱度增大、收缩增加、抗压强度增大
【答案】A
【解析】碳化使混凝土的碱度降低，削弱混凝土对钢筋的保护作用.可能导致钢筋锈蚀：碳化显著增加混凝土的收缩，使混凝土抗压强度增大，但可能产生细微裂缝，而使混凝土抗拉、抗折强度降低。
5.关于建筑玻璃特性与应用的说法，正确的是。
A.无色透明平板玻璃对太阳光的紫外线透过率较高
B.夹层玻璃可按使用尺寸切割
C.单面镀膜玻璃安装时膜层面向室外
D.中空玻璃主要用于保隔热、隔声功能要求高的建筑物已转发
【答案】D
夹层玻璃不能切割，需要选用定型产品或按尺寸定制，B选项错误；单面镀膜玻璃在安装时，应将膜层面向室内，以提高膜层的使用寿命和取得节能的最大效果，C选项错误。
【解析】
无色透明平板玻璃对太阳光中紫外线的透过率较低，A选项错误；
6.下列性能指标属于士的抗剪强度指标，反映土的摩擦特性的是。
A.弹性模量
B.变形模量
C.黏聚力
D.内摩擦角
【答案】D
【解析】内摩擦角，是土的抗剪强度指标，土力学上很重要的一个概念，是工程设计的重要参数土的内摩擦角反映了土的摩擦特性。
7.土方开挖遵循的原则是。
A.开槽支撑
B.先挖后撑成型
C.先浅后深
D.局部超挖
【答案】A
【解析】土方开挖的顺序、方法必须与设计要求相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。
8.关于模板工程的说法，正确的是。
A.不同支架立柱可混用
B.后浇带模板及支架不宜独立设置
C.模板拆除应先拆承重部分后拆非承重部分
D.快拆体系支架立杆间距不应大于2m
【答案】D
【解析】
模板的木杆、钢管、门架等支架立柱不得混用，A选项错误。
后浇带的模板及支架应独立设置，B选项错误。模板的拆除顺序：一般按后支先拆、先支后拆，先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模顺序进行，C选项错误。
快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2米，D项正确。
9.下列预应力筋应力损失属于长期损失的是。
A.锚固损失
B.混凝土收缩徐变损失
C.弹性压缩损失
D.孔道摩擦损失
【答案】B
【解析】张拉阶段瞬间损失包括孔道摩擦损失、锚固损失、弹性压缩损失等；张拉以后长期损失包括预应力筋应力松弛损失和混凝土收缩徐变损失等。
10.屋面防水基本要求中正确的是。
A.屋面防水应以排为主，以防为辅
B.天沟纵向找坡坡度不应大于1%
C.混凝土结构找坡坡度不应小于3%
D.涂膜防水层上下层胎体增强材料不得相互平行铺设
【答案】C
【解析】屋面防水应以防为主，以排为辅。A错误。
檐沟、天沟纵向找坡不应小于1%。B错误。混凝土结构层宜采用结构找坡，坡度不应小于30.C正确。
胎体增强材料的搭接宽度不应小于100mm，上3两层和相邻两幅胎体的接缝应错开1/3幅宽且上、两层胎体不得相互垂直铺贴。D错误。
11.地毯铺设工艺顺序正确的是。A.地毯剪裁→铺衬垫→铺设地毯→钉倒刺板条 B.地毯剪裁一钉倒刺板条→铺衬垫一铺设地毯 C.钉倒刺板条→地毯剪裁→铺衬垫→铺设地毯 D.铺衬垫→地毯剪裁→铺设地毯→钉倒刺板条 【答案】B 【解析】基底处理一放线一地毯剪裁一钉倒刺板条一铺衬垫一铺设地毯一细部收口。
12.关于屋面节能工程的说法，正确的是。A.纤维保温材料应检验表观密度、导热系数、燃烧性能 B.先施工保温层再施工隔汽层 C.干铺保温材料不可在负温下施工 D.种植屋面宜设计为倒置式屋面 【答案】A 【解析】 纤维保温材料应检验表观密度、导热系数、燃烧性能，A选项正确；当设计有隔汽层时，先施工隔汽层，然后再施工保温层，B选项错误；干铺的保温材料可在负温度下施工，C选项错种植屋面不宜设计为倒置式屋面。屋面坡度大；口50%时，不宜做种植屋面，D选项错误。
13.易引起甲苯中毒的作业是。
A.手工电弧焊 B.气制作业 C.水泥搬运 D.油漆作业 【答案】D
14.下列场所动火作业属于二级动火作业的是。A.禁火区域内 B.各种受压设备 C.堆有大量可燃物质场所 D.登高焊、割等用火作业 【答案】D 【解析】凡属下列情况之一的动火，均为二级动火：1）在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。2）小型油箱等容器。3）登高焊、割等用火作业。
15.高温天气混凝土浇筑入模温度不应高于 A.30℃ B.35℃ C.37℃ D.40℃ 【答案】B
【解析】混凝土浇筑如模温度不应高于35℃。
16.多方形成的工程资料内容的真实性、完整性、有效性应由。A.建设单位负责 B.监理单位负责 C.总包单位负责 D.各负其责 【答案】D 【解析】工程资料形成单位应对资料内容的真实性、完整性、有效性负责；由多方形成的资料，应各负其责。
17.基底标高不同时，砌筑顺序应。A.从低处砌起，并由高处向低处搭砌 B.从高处砌起，并由高处向低处搭砌 C.从高处砌起，并由低处向高处搭砌 D.从低处砌起，并由低处向高处搭砌 【答案】A 【解析】基础标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时，搭接长度不应小于基础底部扩大部分的高度。
18.建立项目管理机构应遵循的步骤是。①明确管理任务②明确组织结构④制定工作程序和管理制度③确定岗位职责及人员配置⑤管理层审核认定A.①②③④⑤ B.①③②④⑤ C.②0③④⑤ D.③②1④⑤ 【解析】建立项目管理机构应遵循下列步骤：1）根据项目管理规划大纲、项目管理目标责任书及合同要求明确管理任务；2）根据管理任务分解和归类，明确组织结构；3）根据组织结构，确定岗位职责、权限以及人员配置；4）制定工作程序和管理制度；5）由组织管理层审核认定。
19.大量的建筑物抗震设计设防类别属于。
A.甲类 B.乙类 C.丙类 D.丁类 【答案】C 【解析】建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。大量的建筑物属于丙类，这类建筑的地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。
20.绿色施工中，“四节”的重点是。A.节能 B.节材 C.节水 D.节地 【答案】B 【解析】节材是四节的重点，是针对我国工程界的现状而必须实施的重点问题。
21.组成建筑物的体系有 A.结构体系 B.围护体系 C.设备体系 D.网络体系E.运行体系 【答案】A.B.C 【解析】建筑物由结构体系、围护体系和设备体系组成。
22.下列材料中，属于装修功能材料的有 A.石材 B.防火涂料 C.钉子 D.岩棉 E.防水涂料
【答案】B，D，E 【解析】能起到防火、防水、隔声等作用的材料，如：防火涂料、防水涂料、玻璃棉、岩棉等。
23.影响钢筋混凝土梁弯曲变形的主要因素有 A.材料性能 B.构件的截面 C.构件的跨度 D.荷载 E.混凝土徐变 【答案】AB.CD 【解析】 从公式中可以看出，影响位移因素除荷载外，还有：（1）材料性能：（2）构件的截面：（3）构件的跨度：
24.钢结构的连接方法分为。A.绑扎连接接 B.焊缝连接 C.铆钉连接 D.螺栓连接E.套筒连接 【答案】B，CD 【解析】钢结构的连接方法有焊接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接和铆接。
25.含亚硝酸盐的防冻剂严禁用于 A.居住工程 B.饮水工程 C.与食品相接触工程 D.办公工程 E.预应力混凝土结构 【答案】B，C，E
【解析】 含亚硝酸盐、碳酸盐的防冻剂严禁用于预应力混凝土结构；含有六价铭盐、亚硝酸盐等有害成分的防冻剂，严禁用于饮水工程及与食品相接触的工程；含有硝铵、尿素等产生刺激性气味的防冻剂，3禁用于办公、居住等建筑工程。
26.装修用不锈钢板按反光率可分为。A.镜面板 B.光面板 C.亚光板 D.抛光板E.浮雕板 【答案】A.C，E 【解析】板材按反光率分为镜面板亚光板和浮雕板三种类型。
27.受拉钢筋直径d-25mm时，连接方式。A.宜采用绑扎接头 B.应采用绑扎接头 C.不宜采用焊接接头 D.宜采用焊接接头 E.宜采用机械连接接头 【答案】D，E
【解析】当受拉钢筋的直径d25mm及受压钢筋的直径d28mm时，不宜采用绑扎接头，宜采用焊接或机械连接接头。
28.单元式玻璃幕墙的特点有。A.工厂化程度高 B.工期长 C.建筑立面造型丰富 D.施工技术要求较高 E.单方材料消耗量小、造价低 【答案】A.C，D 【解析】 单元式玻璃幕墙是将玻璃面板和金属框架（横梁、立柱）在工厂组装为幕墙单元，以幕墙单元形式在现场完成安装施工的玻璃幕墙。其主要特点有：（1）工厂化程度高。幕墙大部分工作量是在工厂完成的，产品精度相对较高。（2）工期短。单元式玻璃幕墙可以采取交叉流水作业，对缩短施工工期有利。（3）建筑立面造型丰富。可以采用多种不同材料的骨架和面板，进行不同的立面组合。（4）施工技术要求较高。（5）单元式玻璃幕墙还存在单方材料消耗量大、造价高，幕墙的接缝、封口和防渗漏技术要求高，施工有一定的难度等缺点，有待发展中克服。
29.建筑材料送检的检测试样要求有。A.进场材料中随机抽取 B.宜场外抽取 C.可多重标识 D.检查试样外观 E.确认试样数量 【答案】A.D，E 【解析】送检的检测试样，必须从进场材料中随机抽取，严禁在现场外抽取。试样应有唯性标识，试样交接时，应对试样外观、数量等进行检查确认。
30.吊装用钢丝绳报废的要求有。A.一个节距中断丝数5% B.表面磨损10% C.死弯 D.结构变形 E.绳芯挤出 【答案】C，D.E
【解析】钢丝绳断丝数在一个节距中超10%、钢丝绳锈蚀或表面磨损达40%以及有死弯、结构变形、绳芯挤出等情况时报废停止使用。
《项目管理》答案解析
1.下列组织工具中，能够逐层反映组成项目所温酸感输-有工作任务的是。
A.项目结构图
B.合同结构图
C.工作流程图
D.工作任务分工表
【答案】A
【解析】
2.下列项目策划工作内容中，属于决策阶段管理策划的是。
A.项目管理工作流程
B.项目风险管理与工程保险方案
C.项目实施期管理总体方案
D.技术方案分析和论证
【答案】C
【解析】项目决策阶段组织策划其主要工作内容包括：
（1）决策期的组织结构。
（2）决策期任务分工。
（3）决策期管理职能分工。
（4）决策期工作流程。
（5）实施期组织总体方案。
（6）项目编码体系分析。
3.建设工程项目实施阶段策划的主要任务是。
A.定义项目开发或建设的任务和意义
B.确定如何组织该项目的开发或建设
C.确定项目建设的目的和指导思想
D.确定建设项目的建设目标
【答案】B
【解析】建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的开发或建设。
4.根据《建设项目工程总承包管理规范》，在工程总承包合同条件下，任命项目经理是阶段的工作。
A.启动
B设计
C.策划
D.施工
【答案】A
【解析】项目启动：在工程总承包合同条件下，任命项目经理，组建项目部。
5.根据《建设工程项目管理规范》，项目管理实施规划的编制工作包括：①分析项目特点和环境条件；②熟悉相关的法规和文件：③了解相关方的要求；④履行报批手续；⑤实施编制活动。正确的工作程序是。
A.①②③④⑤
B.13254
C.32154
D.31254
【答案】D
【解析】
项目管理实施规划的编制工作程序如下：
（1）了解相关方的要求。
（2）分析项目具体特点和环境条件。
（3）熟悉相关的法规和文件。
（4）实施编制活动。
（5）履行报批手续。
6.建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过天。
A.30
B.15
C.45
D.60
【答案】A
【解析】建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过30日。超过30日不支付劳动者工资的，属于无故拖欠工资行为。
7.关于建设工作管理内涵的说法，正确的是。
A.业主方的项目管理才能称为建设工程管理
B.建设工程管理的工作仅限于项目实施期的工作
C.建设工程管理的核心任务是项目的目标控制
D.建设工程管理涉及参与工程项目的各方对工程的管理
【答案】D
【解析】
B错误工程项目管理的工作仅限于在项目实施期的工作，建设工程管理则涉及项目全寿命期。
C错误，建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值。
8.下列施工作业质量控制点中，属于“待检点”
的是
A.特种作业
B.专门工艺
C.隐蔽工程
D.重要部位
【答案】C
【解析】凡属“待检点”的施工作业，如隐蔽工程等，施工方必须在完成施工质量自检的基础上，提前通知项目监理机构进行检查验收，然后才能进行工程隐蔽或下道工序的施工。
未经过项目监理机构检查验收合格，不得进行：程隐蔽或下道工序的施工。
9.根据《建筑工程施工质量检收统一标准》，检验批质量验收由
A.项目经理
B.项目总工
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
【答案】C
【解析】检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。
10.建设工程项目成本管理的各个环节中，检验成本计划是否实现的环节是
A.成本分析
B.成本核算
C.成本控制
D.成本考核
【答案】B
【解析】成本计划控制则是对成本计划的实施进行控制和监督，保证决策的成本目标的实现，而成本核算又是对成本计划是否实现的最后检验。
11.工程建设监理的“公平性”，要求监理方在处理业主和承包商之间的矛盾或者利益冲突时，应
A.站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益
B.在维护业主利益的同时不损害承包商的利益
C.在维护承包商利益的同时兼顾业主的利益
D.尽最大可能同时维护业主和承包商的利益
【答案】B
【解析】工程监理单位受业主的委托进行工程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同C准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包的合法权益，这体现了工程监理的公平性。
12.下列合同计价方式中，由承包人承担全部工作量和价格风险的是
A.固定单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.变动单价合同
【答案】B
【解析】固定总介合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基出，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清渣，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为不境的变化和工程量的增减而变化。在这类合同中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险。
13.根据《建设工程施工合同（示范文本）》、承包人向发包人递交的索赔报告应交由审核。
A.监理人
B.设计人
C.调解委员会
D.发包人
【答案】A
【解析】对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该交由工程师审核。
14.根据《建筑施工程织设计规范》、重点、难点分部《分项》工程等方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，终由批准。
A.项目负责人
B.施工单位技术负责人
C.施工单位负责人
D.项目技术负责人
【答案】B
【解析】施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批，施工方案应由项目技术责人审批；重点、难点分部（分项）工程项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相专家评审，施工单位技术负责人批准。
15.关于施工规场宿舍管理的现法，正确的是。
A.宿舍室内净空高度不得低于2.2m
B.宿舍内床铺不得超过2层
C.每间店合同住人数不得超过20人
D.人数较多时可采用通铺
【答案】B
【解析】
（1）宿舍内应保证有必要的生活空间，室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍居住人员不得超过16人。
（2）施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。
16.在施工项目成本因素分析法中，应遵循的影响因素排序规则是。
A.先价值量，后实物量，先绝对值，后相对值
B.先实物量，后价值量：先相对值，后绝对值
C.先价值量，后实物量；先相对值，后绝对值
D.先实物量，后价值量：先绝对值，后相对值
【答案】D
【解析】因素分析法的计算步骤如下：
（1）确定分析对象，计算实际与目标数的差异。
（2）确定该指标是由哪几个因素组成的，并按其相互关系进行排序（排序规则是：先实物量；后价值量；先绝对值，后相对值）。
（3）以目标数为基础，将各因素的目标数相乘，作为分析替代的基数。
（4）将各个因素的实际数按照已确定的排列顺序进行替换计算，并将替换后的实际数保留下来。
（5）将每次替换计算所得的结果，与前一次的计算结果相比较，两者的差异即为该因素对成本的影响程度。
（6）各个因素的影响程度之和，应与分析对象的差异相等。
17.关于建设工程项目管理的说法，正确的是。
A.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程
B.建设工程项目管理的核心任务是为项目的建设和使用增值
C.注册建造师的业务范围限于项目实施阶段的项目管理工作
D.只有施工企业对项目实施的管理才能称为施工方的项目管理
【答案】A
【解析】建设工程项目管理的核心任务是项目的目标控制。选项B错误。
取得建造师执业资格的人员表示其知识和能力符合建造师执业的要求，但其在企业中的工作岗位则由企业视工作需要和安排而定。故不仅限于项目实施阶段的项目管理工作。选项C错误。
工程项目管理咨询公司不仅为业主提供服务，也向施工方、设计方和建设物资供应方提供服务，因此，施工方的项目管理不能认为它只是施工企业对项目的管理。选项D错误。
18.某工程适用的测量仪器未及时年检，测量时误差较大导致工程结构构造成质量事故，该事故发生的原因属于。
A.管理原因
B.人为原因
C.技术原因
D.经济原因
【答案】A
【解析】施工质量事故发生的原因大致有如下四类：
（1）技术原因：指引发质量事故是由于在项目勘察、设计、施工中技术上的失误。例如，地质勘察过于疏略，对水文地质情况判断错误，致使地基基础设计采用不正确的方案；结构设计方案不正确，计算失误，构造设计不符合规范要求；施工管理及实际操作人员的技术素质差，采用了不合适的施工方法或施工工艺等。这些技术上的失误是造成质量事故的常见原因。
（2）管理原因：指引发质量事故是由于管理上的不完善或失误。例如，施工单位或监理单位的质量管理体系不完善，质量管理措施落实不力，施工管理混乱，不遵守相关规范，违章作业，检验制度不严密，质量控制不严格，检测仪器设备管理不善而失准，以及材料质量检验不严等原因引起质量事故。
（3）社会、经济原因：指引发质量事故是由于社会上存在的不正之风及经济上的原因，滋长了建设中的违法违规行为，而导致出现质量事故。例如，违反基本建设程序，无立项、无报建、无开工许可、无招投标、无资质、无监理、无验收的七无“工程，边勘察、边设计、边施工的“三边“工程，屡见不鲜，几乎所有的重大施工质量事故都能从这个方面找到原因；某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量，在投标报价中随意压低标价，中标后则依靠违法的手段或修改方案追加工程款，甚至偷工减料等，这些因素都会导致发生重大工程质量事故。
（4）人为事故和自然灾害原因：指造成质量事故是由于人为的设备事故、安全事故，导致连带发生质量事故，以及严重的自然灾害等不可抗力造成故该事故发生的原因属于管理原因。
19.根据《建设工程地工专业分包合同（示范文本）》，关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是
A.负责施工现场的管理工作，与同一道工现场的其他分包人做好配合协调工作
B.已竣工分包工程未交付款，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作
C.就分包范围内的工作，分包人根据需要可与发包人直接联系
D.分包人征得发包人的同意，可以将其承包的工程转包给他人
【答案】B
【解析】已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在合同专用条款内约定。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系。
20.在国际工程中，承包人向发包人保证把发包人支付的用于实施分包工程的工程款支付给分包人的担保是。
A.支付担保
B.预付款担保
C.付款担保
D.履约担保
【答案】C
【解析】在国际上还有一种特殊的担保一—付款担保，即在有分包人的情况下，业主要求承包人提供的保证向分包人付款的担保，即承包商向业主保证，将把业主支付的用于实施分包工程的工程款及时、足额地支付给分包人。
21.下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于管理措施的是。
A.优化项目管理任务分工
B.调整进度控制的方法和手段
C.调整项目管理工作流程组织
D.落实加快施工进度所需的资
【答案】B
【解析】
项目目标动态控制的纠偏措施主要包括：
（1）组织措施，分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。
（2）管理措施（包括合同措施），分析由于管理的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整进度管理的方法和手段，改变施工管理和强化合同管理等。
（3）经济措施，分析由于经济的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如落实加快工程施工进度所需的资金等。
（4）技术措施，分析由于技术（包括设计和施工的技术）的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。
22.关于施工项目成本会计核算法的说法，正确的是
A.操作简单、收支按需核实
B.一般用于项目施工各岗位成本的责任核算
C.无需核算工程项目在施工过程中出现的债权债务
D.科学严密、覆盖面大
【答案】D
【解析】
一、表格核算法
表格核算法是通过对施工项目内部各环节进行成本核算，以此为基础，核算单位和各部门定期采集信息，按照有关规定填制一系列的表格，完成数据比较、考核和简单的核算，形成工程项目成本的核算体系，作为支撑工程项目成本核算的平台。这种核算的优点是简便易懂，方便操作，实用性较好；缺点是难以实现较为科学严密的审核制度，精度不高，覆盖面较小。
二、会计核算法
会计核算方法是建立在会计对工程项目进行全面核算的基础上，再利用收支全面核实和借贷记账法的综合特点，按照施工项目成本的收支范围和内容，进行施工项目成本核算不仅核算工程项目施工的直接成本，而且还要核算工程项目在施工过程中出现的债权债务为施工生产而自购的工具、器具摊销、向发包单位的报量和收款、分包完成和分包付款等。这种核算方法的优点是科学严密，人为控制的因素较小而且核算的覆盖面较大；缺点是对核算工作人员的专业水平和工作经验都要求较高。项目财务部门一般采用此种方法。
23.关于项目信息门户的说法，正确的是
A.项目信息门户的运行期是项目的实施期
B.项目信息门户是各参与方信息交流、共同工作、共同使用和互动的管理工具
C.项目信息门户主要用于项目的目标控制
D.国际上项目信息门户应用的主流是PSWS模式
【答案】B
【解析】
选项A，“项目全寿命过程“包括项目的决策期、实施期（设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期）和运行期（或称使用期、运营期）。选项B，项目信息门户是项目各参与方信息交流、共同工作、共同使用和互动的管理工具。选项C，工程项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的目标控制。
选项D，国际上项目信息门户应用的主流是ASP模式。
24.根据《建设工程项目管理规范》，项目管理机构负责人的职责是。
A.参与组建项目管理机构
B.对各类资源进行质量监控和动态管理
C.主持项目管理机构工作
D.决定授权范围内的项目资源使用
【答案】B
【解析】项目管理机构负责人的职责如下：
（1）项目管理目标责任书中规定的职责。
（2）工程质量安全责任承诺书中应履行的职责。
（3）组织或参与编制项目管理则大纲、项吕管理实施规划，对项目目标进行系统管理。
（4）主持制定并落实质量、安全技术措施和专项方案，负责相关的组织协调工作。
（5）对各类资源进行质量监控和动态管理。
（6）对进场的机械、设备、工器具的安全、质量和使用进行监控。
（7）建立各类专业管理制度并组织实施。
（8）制定有效的安全、文明和环境保护措施并组织实施。
（9）组织或参与评价项目管理绩效。
（10）进行授权范围内的任务分解和利益分配。
（11）按规定完善工程资料，规范工程档案文件，准备工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收。
（12）接受审计，处理项吕管理机构解体的善后工作。
（13）协助和配合组织进行项自检查、鉴定和评奖申报。
（14）配合组织完善缺陷责任期的相关工作。
25.根据《建设工程安全生产管理条例》，专项施工方案应经签字后实施。
A.施工单位技术负责人和总监理工程师
B.施工项目经理和建设单位现场代表
C.施工项目经理和专业监理工程师
D.施工单位技术负责人和监理单位负责人
【答案】A
【解析】在《建设工程安全生产管理条例》中规定：对下列达到一定规模的危险性较大的分部（分项）工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。
26.根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，项目工作编码完成后，应立刻开始的工作是。
A.编制各层进度计划
B.项目结构分析
C.编制总进度计划
D.报告项目决策者论证结果
【答案】A
【解析】
建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：
（1）调查研究和收集资料。
（2）项目结构分析。
（3）进度计划系统的结构分析。
（4）项目的工作编码。
（5）编制各层进度计划。
（6）协调各层进度计划的关系，编制总进度计划。
（7）若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整。
（8）若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。
27.进行月（季）度成本分析时，如果出现人工费、机械费的“政策性”亏损，则应该。
A.增加收入，弥补亏损
B.采取增收节支措施，防止今后再超支
C.从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度
D.停止生产，等待政策调整
【答案】C
【解析】
在成本分析中，若发现人工费、机械费等项目大幅度超支，则应该对这些费用的收支配比关系进行研究，并采取应对措施，防止今后再超支。如果是属于规定的“政策性”亏损，则应从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度。
28.建设工程项目信息按多维进行综合分类时，第一维是
A道要品的工作过程
B.项目管理工作的任务
C.项目信息的内容属性
D.项目的分解结构
【答案】D
为满足项目管理工作的要求，往往需要对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维进行分类，如：
（1）第一维：按项目的分解结构。
（2）第二维：按项目实施的工作过程。
（3）第三维：按项目管理工作的任务。
29.以承包商为某项工作所支付的实际开支为根据，同业主要求费用补偿的索赔费用的计算方法是。
A.总费用法
B.修正的总费用法
C.实际费用法
D.修正的实际费用法
【答案】C
【解析】实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包人为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。
30.关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是
A.相比诉讼方式，仲裁的保密性更高
B.调解是应该首选的最常见，最有效的方式
C.仲裁实行一裁终局制
D.仲裁地点必须在工程所在国
【答案】A
【解析】
国际工程施工承包合同争议解决的方式一般包括协商、调解、仲裁或诉讼等。协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点：
（1）仲裁程序效率高，周期短，费用少。
（2）保密性。仲裁程序一般都是保密的。从开始到终结的全过程中，双方当事人和仲裁员及仲裁机构都负有保密的责任。
（3）专业化。建设工程承包合同争议的双方往往会指定那些具有建设工程技术、管理和法规等知识的专业人士担任仲裁员，从而可以更加快捷、
加公正地审理和解决合同争议。
31.根据《建设工程施工合同《示范文本》》，关于“日期和期限”的说法，正确的是
A.工期不包括按照合同约定所做的期限变更
B.保修期自工程实际竣工验收日期起计算
C.招标发包工程以投标截止日前14天的日期为基准日期
D.缺陷责任期自工程实际竣工日期起计算
【答案】D
【解析】
A错误，工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工所的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
B错误，保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
C错误，基准日期：招标发包的工程以标截止前28天的期为基准期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
D正确，缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。
32.某企业在通过质量管理体系认证后由于管理不善，认证机构对其做出了认证撤销的决定，则该企业
A.不能重新提出认证申请
B.在两年后可以重新提出认证申请
C.可以提出申诉，并可在半年后重新提出认证申请
D.可以提出申诉，并可在一年后重新提出认证申请
【答案】D
【解析】认证撤销：当获证企业发生质量管理体系存在严重不符合规定，或在认证暂停的规定期限未予整改，或发生其他构成撤销体系认证资格情况时，认证机构作出撤销认证的决定。企业不服可提出申诉。撤销认证的企业一年后可重新提出认证申请。
33.选取项目经理阶段的预算成本计划，属于
A.竞争性成本计划
B.指导性成本计划
C.改进性成本计划
D.卖施性成本计划
【答案】B
【解析】指导性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。它是以合同价为依据，按照企业的预算定额标准制定的设计预算成本计划，且一般情况下以此确定责任总成本目C
34.某工程施工承包合同专用合同条款中的定的缺陷责任期为12个月，承包人在2020年6月1号提交了竣工验收申请报告，但由于发包人原因导致工程在2026年12月1号才完成竣工验收，则缺陷责任期截止日期是
A.2021年9月1日
B.2021年6月1日
C.2021年12月1日
D.2022年6月1日
【答案】A
【解析】
缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。单位工程先于全部工程进行验收经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收申请报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工科转移占有之日起开始计算
35.应用分层法进行质量管理的关键是。
A.分层数据的统计和分析
B.分层的类别和层数
C.调查分析的类别和层次划分
D.运层深入的排查和分析
【答案】C
【解析】应用分层法的关键是调查分析的类别和层次划分。
36.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于劳务分包人应承担义务的说法，正确的有。
A.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
B.负责与监理，设计及有关部门联系，协调现场施工关系
C.负责编制专项施工组织设计
D.完成施工之前生产、生活临时设施的搭设
【答案】A
【解析】劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
37.关于现行建设工程发包人选择承包人的说法，正确的是。
A.应急救灾项目应采用公开招标
B.建设工程发包人可以不通过招标选择承包人
C.关系社会公共利益的大型基础设施应采用国际竞争性招标
D.使用外国政府贷款的工程应采用国内邀请招标
【答案】B
【解析】从理论上讲，在市场经济条件下，建设工程项目是否采用招标的方式确定承包人，业主有着完全的决定权：采用何种方式进行招标，业主也有着完全的决定权。
38.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，项目估算总价为3500万元的工程项目，其施工投标保证金的金额一般不得超过。
A.35
B.80
C.105
D.70
【答案】D
【解析】根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。3500*0.02=70万元。
39.某分项工程计划月完成工程量为3200m2，计划单价为15元/m2；月未实际完成工程量为2800m2。实际单价为15.5元/m2，则该分项工程的费用偏差（CV）是元。
A.600
B.-600
C.1400
D.-1400
【答案】D
40.按隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，体现了安全事故治理的原则。
A.综合治理
B.动态治理
C.重点治理
D.冗余安全度治理
【答案】C
【解析】重点治理原则按对隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，也可以用安全检查表打分，对隐患危险程度分级。
41.发包人与承包人签订合同后，因设计发票或单位人对施工方案通行修改，以满足发包人的要求，由此增加的修改费用由
A.发包人
B.设计人
C.承包人
D.监理人
【答案】A
【解析】非施工方原因造成的变更费用由责任方承担。
42.根据《建筑工程施工商量的依据·标准》，对涉及结构安全和使用功能的楼分部工程应在验收前进行。
A.破坏性试验
B.理化试验
C.见证检验
D.抽样检验
【答案】D
【解析】
43.关于双代号网络计划绘图规范的说法，正确的是
A.任何情况下，只能有一个起点节点和一个终点节点
B.箭线可以从其他箭线上引出或引入
C.节点间的连线必须是实箭线
D.任何情况下，不允许出现循环回路
【答案】D
【解析】双代号网络图中，不允许出现循环回路。所谓循环回路是指从网络图中的某一个节点出发，顺着箭线方向又回到了原来出发点的线路。
44.关于双代号网络计计划总时差说法，正确的是。
A.关键工作的总时差一定是0
B.最长线路上工作的总时差最小
C.以关键节点为完成节点的工作，其总时差大于自由时照
D.实际持续时间和计划持时间相同的工作，总时差为0：50
【答案】B
【解析】
当计算工期=计划工期时，关键工作的总时差为0。A选项错误
网络计划中总时差最小的工作是关键工作。线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。B选项正确
以关键节点为完成节点的工作，其总时差大于或等于自由时差，C选项错误
45.某双代号时标网络计划如下图（时间单位：天），工作A3的最迟开始时间是第天。
A.8
B.5
C.6
D.7
【答案】D
46.限额领料依据中，计算和调整非实体性消耗材料的基础是
A.准确的工程量
B.预算定额
C.旅工组织设计
D.发包人议可的交更洽商单
【答案】C
【解析】限额领料的依据：
①准确的工程量。它是按工程施工图纸计算的正常施工条件下的数量，是计算限额领料量的基础。
②现行的施工预算定额或企业内部消耗定额，是制定限额用量的标准。
③施工组织设计，是计算和调整非实体性消耗材料的基础。
④施工过程中发包人认可的变更洽商单，它是调整限额量的依据。
47.对国家重大技术改造项目实施监督检查的部门是。
A.国务院发展计划部门
B.国务院经济贸易主管部门
C.国家发改委
D.国务院水利部门
【答案】B
【解析】国务院经济贸易主管部门按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查。
48.安全生产管理预警体系中，运行预警信息手机处理辩伪存储等…….的是
A.预警信息管理系统
B.外部环境预警系统
C.内部管理不良预警系统
D.事故预警系统
【答案】A
49.某工程因混凝土搅拌违反规程要求导致发生质量事故，经调查，事故造成1人死亡，直接经济损失2000万元，该起质量事故的等级是。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
【答案】C
【解析】较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
多选题：
50.下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有。
A.重视信息技术在进度控制中的应用
B.选择合理的承发包模式
C.组织项目进度风险评估
D.明确各类会议文件的确认和分发
E.使用工程网络计划的方法
【答案】A.B，C，E
【解析】
D属于组织措施。管理措施：用工程网络计划的方法编制进度计划必须很严谨地分析和考虑工作之间的逻辑关系，通过工程网络的计算可发现关键工作和关键线路，也可知道非关键工作可使用的时差，工程网络计划的方法有利于实现进度控制的科学化。
承发包模式的选择直接关系到工程实施的组织和协调。为了实现进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展。工程物资的采购模式对进度也有直接的影响，对此应作比较分析。
为实现进度目标，不但应进行进度控制，还应注意分析影响工程进度的风险，并在分析的基础上采取风险管理措施，以减少进度失控的风险量，重视信息技术（包括相应的软件、局域网、互联M以及数据处理设备）在进度控制中的应用。
51.根据《生产安全事故服报告和调查处理条例》，事故调查报告的内容
A.事故发生单位概况
B.事故发生经过和事故救援情况
C.事故责任人员的处理决定
D.事故发生的原因和事故性质
E.事故造成的人员伤亡和直接经济损失
【答案】A.B.D，E
【解析】
调查结果要整理撰写成事故调查报告，其主要内容应包括：
（1）事故项目及各参建单位概况。
（2）事故发生经过和事故救援情况。
（3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失。
（4）事故项目有关质量检测报告和技术分析报告。
（5）事故发生的原因和事故性质。
（6）事故责任的认定和对事故责任者的处理建议。
（7）事故防施和整改措施。
52.根据《财政部关于印发《企业产品成本核算制（试行）》的通知》，下列成本项目应计入间接费用的有
A.管理人员工资
B.施工过程中发生的材料搬运费
C.检验试验费
D.不能单独区分和可靠计量的投标费用
E.劳动保险和职工福利费
【答案】A.DE
【解析】《财政部关于印发（企业产品成本算制度（试行）通知》（财[013]17号）则将成本项目分为以下类别：
直接人工，是指按照国家规定支付给施工过程中直接从事建筑安装工程施工的工人以及在施工现场直接为工程制作构件和运料、配料等工人的职工薪酬。
直接材料，是指在施工过程中所耗用的、构成工程实体的材料、结构件、机械配件和有助于工程形成的其他材料以及周转材料的租赁费和摊销等。
其他直接费用，是指施工过程中发生的材料搬运费、材料装卸保管费、燃料动力费、临时设施摊销、生产工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费，以及能够单独区分和可靠计量的为订立建造承包合同而发生的差旅费、投标费等费用。
间接费用，是指企业各施工单位为组织和管理工程施工所发生的费用。
分包成本，是指按照国家规定开展分包，支付给分包单位的工程价款。
53.施工安全技术措施的主要内容包括。
A.技术经济分析
B.施工总平面图
C.季节性的施工安全措施
D.“四新”技术的鉴定
E.应急预案
【答案】B，C，E
【解析】
安全技术措施中必须包含施工总平面图，在图中必须对危险的油库、易燃材料库、变电设备、材料和构配件的堆放位置、塔式起重机、物料提升机（井架、龙门架、施工用电梯、垂直运输设备位置、搅拌台的位置等按照施工需求和安全规程的要求明确定位，并提出具体要求。
结构复杂、危险性大、特性较多的分部分项工程，应编制专项施工方案和安全措施。如基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程、爆破工程等，必须编制单项的安全技术措施，并要有设计依据、有计算、有详图、有文字要求。
季节性施工安全技术措施，就是考虑夏季、雨季、冬季等不同季节的气候对施工生产带来的不安全因素可能造成的各种突发性事故，而从防护上、技术上、管理上采取的防护措施。一般工程可在施工组织设计或施工方案的安全技术措施中编制季节性施工安全措施；危险性大、高温期长的工程，应单独编制季节性的施工安全措施。
54.施工中对进场水泥质量的重点控制内容包括。
A.出厂合格证核对
B.水灰比复验
C.强度复验
D.坍落度试验
E.安定性复验
【答案】A，CE
【解析】水泥的质量是直接影响混凝土工程质量的关键因素，施工中就应对进场的水泥质量进行重点控制，必须检查核对其出厂合格证，并按要求进行强度、凝结时间和安定性的复验等。
55.关于建设工程现场文明施工的说法，正确的有
A.有健全的施工组织管理机构和指挥系统
B.文明施工不包括施工结束后的清场
C.环境卫生管理包括施工区、生活区环境卫生和食堂卫生管理
D.施工总平面图一经确定不得进行调整
E.有严格的成品保护措施
【答案】A.C，E
【解析】依据我国相关标准，文明施工的要求主要包括现场围挡、封闭管理、施工场地、材料堆放、现场住宿、现场防火、治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社区服务11项内容。总体上应符合以下要求：
（1）有整套的施工组织设计或施工方案，施工总平面布置紧凑，施工场地规划合理，符合环保、市容、卫生的要求。
（2）有健全的施工组织管理机构和指挥系统，岗位分工明确；工序交叉合理，交接责任明确。选项A正确
（3）有严格的成品保护措施和制度，大小临时设施和各种材料构件、半成品按平面布置堆放整齐。
选项E正确
（4）施工场地平整，道路畅通，排水设施得当，水电线路整齐，机具设备状况良好，使用合理，施工作业符合消防和安全要求。
（5）搞好环境卫生管理，包括施工区、生活区环境卫生和食堂卫生管理。选项c正确（6）文明施工应贯穿施工结束后的清场。选项B错误
施工总平面图随工程实施的不同阶段进行场地置和调整。选项D错误
56.关于组织结构模式、组织分工和工作流程组织的说法，正确的有
A.组织分工反映组织系统中各子系统工作指令关系
B.组织结构模式反映组织系统中各子系统之间的指令关系
C.工作流程组织反映组织系统中工作间逻辑关系
D.组织分工是一种动态组织关系
E.组织结构模式是一种静态组织关系
【答案】B，C，E
【解析】
组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。选项A错误组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素（各工作部门或各管理人员）之间的指令关系。选项B正确
工作流程组织则可反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。选项c正确组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。选项D错误，选项E正确
57.下列项目施工成本管理资料中，可以作为编制施工成本计划依据的有。燃高感体物依超的有
A.合同文件
B.预算定额
C.资源市场价格
D.设计文件
E.项目管理规划大纲
[答案】A.B.CD
【解析】
成本计划编制依据应包括下列内容：
编检政地站）33（1）合同文件；
（3）相关设计文件；
（4）价格信息；（5）相关定额；
（6）类似项目的成本资料。
58.某分项工程采用赢得值法进行综合分析后得到，已完工作预算费用（BCWP）计划工作预算费用（BCWS）已完工作实际费用
（ACWP）。关于该分项工程进度费用执行效果的说法。正确的有
A.费用超支
B.进度延误
C.费用节支
D.进度提前
E.费用绩效指数大于1
【答案】C，D，E
【解析】
费用偏差（cv）=已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）0，说明费用节支进度偏差（sv）=已完工作预算费用（BCWP）-计划工作预算费用BCWS）0，说明进度提前费用绩效指数（CPI）=已完工作预算费用（BCWP）/
已完工作实际费用（ACWP）1
59.下列建设工程项目风险中，属于组织风险的有
A.人身安全控制计划
B.工作流程组织
C.任务分工和管理职能分工
D.项目各参与方人员的能力
E.事故防范措施和计划
【答案】B，CE
【解析】组织风险，如：
（1）组织结构模式。
（2）工作流程组织。
（3）任务分工和管理职能分工。
（4）业主方（包括代表业主利益的项目管理方）人员的构成和能力。
（5）设计人员和监理工程师的能力。
（6）承包方管理人员和一般技工的能力。
（7）施工机械操作人员的能力和经验。
（8）损失控制和安全管理人员的资历和能力等。
AE属于经济与管理风险
60.关于工作自由时差的说法，正确的有
A.自由时差等于该工作和其紧后工作之间间隔时间的最小值
B.自由时差等于其紧后工作最早开始时间和该工作最早完成时间的最小差值
C.自由时差是影响紧后工作但不影响总工期的机动时间
D.双代号时标网络计划中，自由时差等于其和紧后工作间最短的波形线长度值
E.自由时差的值等于其最迟开始时间和其最早开始时间的差值
【答案】A.B，D
【解析】自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，可以利用的机动时间。总时差等于其最迟开始时间与最早开始时间的差值。
61.依法必须招标项目的招标公告中，应当载明的内容有。
A.招标项目的名称、内容和范围
B.招标代理机构资格能力要求
C.招标控制价编制单位的名称、地址
D.获取招标文件的时间、方式
E.递交投标文件的截止时间、方式
【答案】A.D.E
【解析】
依法必须招标项目的资格预审公告和招标公告，应当载明以下内容：
（1）招标项目名称、内容、范围、规模、资金来源。
（2）投标资格能力要求，以及是否接受联合体投标。
（3）获取资格预审文件或招标文件的时间、方式。
（4）递交资格预审文件或投标文件的截止时间、方式。
（5）招标人及其招标代理机构的名称、地址、联系人及联系方式。
（6）采用电子招标投标方式的，潜在投标人访
子招标投标交易平台的网址和方法。（7）其他依法应当载明的内容。
62.按照工程质量事故造成极失的程度分级，下列事故中应认定为重大事故的有
A.造成12人死亡的事故
B.造成30人重伤的事故
C.造成直接经济损失6000万元的事故
D.造成重大社会影响的事故
E.造成60人轻伤的事故
【答案】A.C
【解析】重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。
63.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应编制专项施工方案、并组织专家进行论证的分部（分项）工程有
A.起重吊装工程
B.深基坑工程
C.地下暗挖工程
D.高大模板工程
E.拆除工程
【答案】B，C，D
【解析】工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
64.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量验收合格应符合的规定
A.所含分部工程的质量均应验收合格
B.质量控制资料应完整
C.观感质量应符合要求
D.建设单位已按合同约定支付工程款
E.主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定
【答案】A.B，C，E
【解析】单位工程是工程项目竣工质量验收的基本对象。单位工程质量验收合格应符合下列规定：
（1）所含分部工程的质量均应验收合格。
（2）质量控制资料应完整。
（3）所含分部有关安全，节能，环境保护和主要使用功能的检验资料应完整。
（4）主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。
（5）观感质量应符合要求
65.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，须由劳务分包人承担保险费用的保险标的有
A.运至施工现场用于施工的材料和待安装设备
B.施工场地内劳务分包人自有人员生命财产
C.承包人提供给劳务人员使用的机械设备
D.从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害
E.施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备
【答案】B，D，E
【解析】劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
66.下列成本管理措施中，属于经济措施的有
A.加强施工定额管理
B.选定合同结构模式
C.编制资金使用计划
D.对成本管理目标进行风险分析
E.确定最佳施工方案
【答案】C，D
【解析】
经济措施是最易为人们所接受和采用的措施。管理人员应编制资金使用计划，确定分解成本管理目标。对成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策。在施工中严格控制各项开支，及时准确地记录、收集、整理、核算实际支出的费用。对各种变更，应及时做好增减账，落实业主签证并结算工程款。通过偏差分析和对未完工程的预测，发现一些潜在的可能引起未完工程成本增加的问题，及时采取预防措施。因此，经济措施的运用绝不仅仅是财务人员的事情。
67.施工企业质量管理体系文件的构成包括
A.质量手册
B.质量认证证书
C.程序文件
D.质量计划
E.质量记录
【答案】A，C，D，E
【解析】质量管理体系文件主要由质量手册、程序文件、质量计划和质量记录等构成。
68.工程项目施工成本分析的基本方法包括2830
A.比较法
B.因素分析法
C.比率法
D.专项成本分析法
E.分部分理工程成本分析法
【答案】A.B.C
【解析】成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。
69.施工进度计划的调整中，调整非关键工作时差的方法有
A.调整资源的投入
B.将工作在其最早开始时间与最迟完成时间范围内移动
C.减少工作项目
D.延长工作的持续时间
E.缩短工作的持续时间
【答案】B，D，E
【解析】非关键工作时差的调整应在其时差的范围内进行，以便更充分地利用资源、降低成本或满足施工的需要。每一次调整后都必须重新计算时间参数，观察该调整对计划全局的影响。可采用以下几种调整方法：
（1）将工作在其最早开始时间与最迟完成时间范围内移动
（2）延长工作的持续时间（3）缩短工作的持续时间
70.根据《建设项目工程在第一章实际经营范》，须具备要求的项目收尾工作包括
A.办理项目结算
B.项目资料归
C.进行项目总结
D.清理各种债务债权
E.对项目部人员考核评价档
【答案】CE
【解析】项目管理收尾：办理项目资料归档，进行项目总结，对项目部人员进行考核评价，解散项目部。
71.建设工程项目总进度纲要的主要内容包括
A.项目实施的总体部署
B.里程碑事件的计划进度目标C.资源需求计划
D.总进度规划
E.总进度目标实现的条件
【答案】A.B，DE
【解析】
总进度纲要的主要内容包括：
（1）项目实施的总体部署。
（2）总进度规划
（3）各子系统进度规划。
（4）确定里程碑事件的计划进度目标（5）总进度目标实现的条件和应采取的措施等。
72.下列数理统计方法中可以用来寻找质量问题原因的方法有
A.分层法
B.直方图法
C.排列图法
D.因果分析法
E.控制图法
【答案】A.B.CD
【解析】数理统计原理所创立的分层法、因果分析图法、排列图法、直方图法等定量和定性方法对施工现场质量管理都有实际的应用价值。
73.关于施工现场职业健康安全卫生措施的说法，正确的有
A.炊事人员必须持身体健康证上岗
B.现场宿舍室内净高不得小于2.2m
C.食堂外应设置密闭式泄水桶
D.施工现场应设置水冲式或移动式厕所
E.施工现场作业人员发生法定传染病时，必须在24h内向相关部门报警
【答案】A.C，D
【解析】宿舍内应保证有必要的生活空间，室内净高不得小于2.4m。
74.关于工程咨询服务费用计算方法、费用构成和合同计价的说法，正确的有。
A.可报销费用包括在公司管理费中
B.工程建设费用百分比法适用于工程规模较小、工期较短的建设工程项目
C.按日计费法是以服务时间为基础的计算方法
D.工程量和价格均无变化时，咨询公司不能提取不可预见费
E.工程咨询服务合同的计价主要采用总价和成本加酬金方式
【答案】B，C，D，E
【解析】
选项A，可报销费用是指在执行咨询任务期间发生的、未包括在公司管理费中的、可以据实报销的费用。
选项B，百分比法一般适用于工程规模较小、工期较短（一般不超过一年）的建筑工程项目。
选项C，按日计费法也是一种以服务时间为基础的计费方法，通常是按每人每日所需费用乘以相应的工作日数。
选项D，不可预见费。如果工作量和价格均无变化，咨询公司就不能提取这笔款项。
选项E，工程咨询服务合同的计价主要采用总价和成本加酬金方式。
75.关于合同管理人员合同交底目的和任务的说法，正确的有
A.明确合同实施偏差的处理措施
B.明确减轻自身责任的事项
C.对合同的主要内容达成一致理解
D.明确完不成任务的影响和法律后果
E.将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组成分包人
【答案】C.D.E
【解析】
合同交底的目的和任务如下：
（1）对合同的主要内容达成一致理解。
（2）将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人。
（3）将工程项目和任务分解，明确其质量和技术要求以及实施的注意要点等
（4）明确各项工作或各个工程的工期要求（5）明确成本目标和消耗标准。
（6）明确相关事件之间的逻辑关系。
（7）明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限。
（8）明确完不成任务的影响和法律后果。
（9）明确合同有关各方（如业主、监理工程师）的责任和义务。
76.建设工程项目施工索赔中承包人可索赔材料费的是
A.由于客观原因导致材料价格大幅度上涨
B.由于不预见外部条件造成的材料非正常损失
C.承包人管理不当导致材料的损坏失效
D.由于发包人引起的工程延期导致材料超期存储
E.由于索赔事项材料实际用量超计划用量
【答案】A，DE
【解析】材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。
77.某项目的工作逻辑关系如下表，工作A的紧后工作有
A.工作B
B.工作C
C.工作D
D.工作E
E.工作G
【答案】A.B.E
【解析】
78.由于需期事项材料实际用品超过计划电话球，关于工程招保的说法，正确的有
A.担保人在眼睛工程招保时实行旅游资车私
B.工程保修担保可以采用预留质量保证金的方式
C.工程担保中大量采用的是定金担保
D.质量保证金不得超过工程针效结算金额的3%
E.工程持保中最重要，相保全质最大的是支付银保全
【答案】A.C，D
【解析】
B错误，工程担保中大量采用的是第三方担保，即保证担保。
E错误，所谓履约担保，是指招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保。这是工程担保中最重要也是担保金额最大的工程担保。
79.关于工程担保的说法，正确的有
A.担保人在提供工程担保时实行差别费率
B.工程保修担保可以采用预留质量保证金的方式
C.工程担保中大量采用的是定金担保
D.质量保证金不得超过工程价款结算金额的3%
E.工程担保中最重要，担保金额最大的是支付担保
【答案】A.C，D
【解析】
B错误，工程担保中大量采用的是第三方担保，即保证担保。
E错误，所谓履约担保，是指招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保。这是工程担保中最重要也是担保金额最大的工程担保。
《法律法规》答案解析
1.我国法律体系中，部门法的划分依据是。
A.法律调整的主体
B.法律调整的社会关系性质
C.法律的调整方法
D.法律的效力层级
【答案】B
【解析】在我国法律体系中，根据所调整的社会关系性质不同，可以划分为不同的部门法。
2.法人的住所是。
A.法定代表人住所地
B.法人主要办事机构所在地
C.法定代表人经常居住地
D.法人注册地
【答案】B
【解析】法人的住所是法人进行业务活动的所在地，也是确定法律管辖的依据。法人以其主要办事机构所在地为住所。
A.李某的行为属于表见代理，买卖合同有效
B.李某的行为属于无权代理，买卖合同效力待定
C.李某作为代理人未能尽职，应当独立对甲承担责任
D.李某与乙恶意串通损害甲的利益，应当和乙承担连带责任
【答案】D
【解析】代理人和相对人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和相对人负连带责任。
4.根据《民法典》，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为。
A.无效国业
B.效力待定
C.有效
D.经追认后有效
【答案】C
【解析】《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。
5.除法律另有规定和当事人另有约定外，动产物权设立和转让发生效力的时间是。
A.登记时
B.合同成立时
C.交付时
D.合同生效时
【答案】C
【解析】动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，法律另有规定的除外。
6.关于工程建设行业标准的说法，正确的是
A.行业标准由国务院标准化行政主管部门制定
B.行业标准的某些规定与国家标准不一致时，审批部门不得批准
C.行业标准的制定以国家标准的存在为前提
D.行业标准一般每5年复审一次
【答案】D
【解析】A错误；行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案。
B错误；行业标准的某此规定与国家标准不必须有时充分的科学依据和理由，并经国家标准的审批部门批准。
C错误；原建设部发布的《工程建设行业标准管理办法》规定，对没有国家标准而需要在全国某个行业范围内统一的下列技术要求，可以制定行业标准。
D正确；工程建设行业标准实施后，根据科学技术的发展和工程建设的实际需要，该标准的批准部门应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般也是5年复审1次。
7.某项目在施工过程中脚手架坍塌，造成5人死亡，60人重伤，直接经济损失900余万元。该事故属于
A.重大事故
B.一般事故
C.较大事故
D.特别重大事故
【答案】A
【解析】重大事故。
8.注册建造师指任项目负责人期间，施工企业可以更换项目负责人的情形是。
A.建设行政主管部门同意更换的
B.建设单位与施工企业产生纠纷的
C.因不可抗力引起暂停施工的
D.建设单位同意更换的
【答案】D
【解析】注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的：（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。
9.下列财产中，可以抵押的是。
A.土地所有权
B.建设用地使用权
C.医疗机构的医疗设施
D.学校、幼儿园的教育设施
【答案】B
【解析】债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将上述所列财产一并抵押
10.根据《民法典》，借款合同对支付利息没有约定，出借人主张支付利息的，借款人。
A.应当按照一年期贷款市场报价利率的四倍支付利息
B.应当按照一年期贷款市场报价利率支付利息
C.有权不支付利息
D.应当按照当事人的交易方式、交易习惯、市场报价利率等因素支付利息
【答案】C
【解析】借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。
11.建设工程施工合同纠纷的仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷有权。
A.请求原仲裁庭重新进行仲裁
B.请求原仲裁委员会重新组成仲裁庭进行仲裁
C.请求法院改判
D.根据重新达成的仲裁协议申请仲裁
【答案】D
【解析】仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人之间的纠纷并未解决。根据《仲裁法》的规定，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。
12.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督的单位是。
A.建设项目规划审查机构
B.工程质量监督机构
C.施工图设计文件审查单位
D.建筑安全监督管理机构
【答案】D
【解析】建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督；施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督；工程质量监督机构应当对工程施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。故选项D符合题意。
13.根据《招标投标法实施条例》，关于评标的说法，正确的是
A.评标委员会应当接受投标人主动提出的澄清、说明
B.投标联合体没有提交共同投标协议的，评标委员会不得直接否决其投标
C.评标过程中，评标委员会成员有回避事由不能继续评标被更换后，由更换后的评标委员会成员继续进行评审
D.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标委员会应当否决其投标
【答案】D
【解析】评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。选项A错误
投标联合体没有提交共同投标协议应当否决其投标。选项B错误
评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。选项c错误
投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价应当否决其投标。选项D正确
14.关于车辆购置税的说法，正确的是。
A.车辆购置税实行一次性征收B.购置二手车需要征收车辆购置税C.受赠的车辆免征车辆购置税D.城市公交企业购置的公共车辆征收购置税
【答案】A
【解析】车辆购置税实行一次性征收。购置已征车辆购置税的车辆，不再征收车辆购置税。
下列车辆免征车辆购置税：（1）依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其有关人员自用的车辆；（2）中国人民解放军和中国人民武装警察部队列入装备订货计划的车辆；（3）悬挂应急救援专用号牌的国家综合3消防救援车辆；（4）设有固定装置的运输专用作业车辆；（5）城市公交企业购置的公共汽电车辆。
15.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列各项安全责任中，属于建设单位的是。
A.采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全
B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
C.不得随意压缩合同约定的工期
D.落实安全施工措施所需费用的使用情况
【答案】C
【解析】建设单位相关的安全责任有不得提出违法要求和随意压缩合同工期。
16.施工作业人员应当履行的安全生产义务是
A.确保项目安全生产费用有效使用
B.对影响人身健康的作业条件提出改进建议
C.批评、检察、控告危及生命安全的行为
D.正确使用安全防护用具
【答案】D
【解析】施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务：
（1）守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务；
（2）接受安全生产教育培训的义务；（3）施工安全事故隐患报告的义务；
（4）被派造劳动者的义务。
17.关于取得一级建造师资格证书的人员申请注册的说法，正确的是。
A.申请注册不受年龄的限制
B.聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册
C.可以申请在两个单位注册
D.受到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册
【答案】B
【解析】选项A错误，申请注册年龄不得超过65周岁的。
选项C错误，申请在两个或者两个以上单位注册的，不予注册。
选项D错误，因执业活动受到刑事处罚，自刑事罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的，不予注册
18.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于施工企业提取安全费用的说法，正确的是。
A.总承包单位和分包单位应当分别提取安全费用
B.安全费用以建筑安装工程造价为计提依据C.施工企业不得自行提高安全费用提取标准D.安全费用提取标准与建设工程类别无关
【答案】B
【解析】建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。
各建设工程类别安全费用提取标准如下：（1）矿山工程为2.5%；（2）房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%；
（3）市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5%。建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理。总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。企业在上述标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准。
19.根据《节约能源法》，关于节能的说法，正确的是。
A.国家禁止发展高耗能、高污染行业
B.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设
C.不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，须经国务院批准方可投入使用D.政府投资项目不符合强制性节能标准的，实行限项审批管理
【答案】B
【解析】《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不但批准建设
20.某工程在保修期内，因施工企业未及时履行保修义务，加之建筑物所有人使用不当，导致建筑物毁损。关于损失赔偿责任承担的说法，正确的是。
A.因在保修期内，施工企业应当承担全部损失
B.施工企业应当与建筑物所有人各自承担相应的责任
C.施工企业应当与建筑物所有人承担连带责任
D.施工企业应当与建筑物所有人平均分担损失
【答案】B
【解析】最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物毁损或者造成人身损害、财产损失的，保修人应当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。
21.根据《企业所得税法》，关于居民企业的说法，正确的是。
A.外带企业不属于居民企业
B.依法在中国境内成立的企业是居民企业
C.依照外国法律成立的企业不是居民企业
D.按照外国法律成立且有来源于中国境内所得的企业是居民企业
【答案】B
【解析】居民企业，是指依法在中国境内成立，或者依照外国（地区法律成立但实际管理机构在中国境内的企业。
22.根据《招标投标法实施条例》，关于开标的说法，正确的是。
A.投标人少于5个的，不得开标
B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后及时提出
C.招标人对在招标文件确定的提交投标文件截止时间后收到的投标文件，也应当予以拆封、宣读
D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标
【答案】D
【解析】A错误，投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标；B错误，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录；C错误，招标人对在招标文件确定的提交投标文件截止时间内收到的投标文件，也应当予以拆封、宣读。
23.关于建设工程争议评审机制的说法，正确的是。
A.争议评审组应当由3名以上专家组成
B.组成评审组的专家应当在工程结束后选定
C.一个评审组在工程进程中可能会持续解决多个争议
D.争议评审裁决具有强制执行力
【答案】C
【解析】争议评审，是指在工程开始时或工程进行过程中当事人选择的独立于任何一方当事人的专家（通常是3人，小型工程1人）组成争议评审组，就当事人发生的争议及时提出解决问题的建议或者作出决定的争议解决方式。AB选项错。一个评审组在工程进程中可能会持续解决多个争议。C选项正确。
争议评审不具有强制执行力。如果当事人不接受评审组的建议或者裁决，仍可通过仲裁或者诉讼的方式解决争议。D选项错。
24.根据《必须招标的工程项目规定》，下列必须招标的项目范围中，达到必须招标的规模标准的是。
A.设计采购单项合同估算价为150万元
B.施工单项合同估算价为300万元
C.材料采购单项合同估算价为150万元
D.监理采购单项合同估算价为50万元
【答案】A
【解析】本规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（1）施工单项合同估算价在400万元人民币以上：（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到以上规定标准的，必须招标。
25.关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是。
A.行政处罚决定变更后，信息公告内容并不必然变更
B.信息公告内容如果有误，由被公告单位自行变更
C.应当根据被公告单位对不良行为的整改情况调整其信息公布期限
D.被公告单位要求变更公告内容，应当由发布信息的单位提供证据
【答案】c
【解析】行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或删除该不良记录，并在相应诚信信息平台上予以公布，同时应依法妥善处理相关事宜。选项A错误
《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门进行修正，根据被曝光单位对不良行为的整改情况，调整其信息公布期限，保证信息的准确和有效。选项B错误，选项C正确
被公告单位要求变更公告内容，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。选项D错误。
26.下列施工企业的造成行为中，应当暂扣安全生产许可证并限期整改的是。
A.施工企业不再具备安全生产条件，且情节严重
B.发生重大安全事故的
C.施工企业转让安全生产许可证的
D.施工企业安全生产许可证有效期满未办理延期手续
【答案】B
【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。
27.关于建设工程未经过竣工验收，发包人擅自使用的质量责任承担的说法，正确的是。
A.承包人不再承担工程质量责任
B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任
C.承包人与发包人承担连带责任
D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院应当予以支持
【答案】B
【解析】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
28.建设工程施工合同纠纷民事诉讼中，当事人申请建设工程质量鉴定，应当在提出申请。
A.举证期限内B.一审终结前
C.开庭前
D.辩论终结前
【答案】A
【解析】根据《民事诉讼证据规定》当事人申请建设工程质量鉴定，应当在举证期限内提出申请。
29.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，可以在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动有。
A.修建储存腐蚀性物品的仓库
B.占用保护规划确定保留的道路
C.在历史建筑上刻划、涂污
D.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动
【答案】D
【解析】在历史文化名城名镇名村保护范围内从事建设活动的相关规定《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：（1）开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；（2）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；（3）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；（4）在历史建筑上刻划、涂污。
30.关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是。
A.发现人发现文物后，应当在12小时内报告当地文物行政主管部门
B.文物行政主管部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场
C.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场
D.文物行政主管部门接到报告后，应当在10日内提出处理意见
【答案】C
【解析】《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
31.关于施工中产生的建筑垃圾防治的说法，正确的是。
A.施工现场的生活垃圾可以混入建筑垃圾进行处置
B.施工企业可以将建筑垃圾交给个人运输
C.施工企业应当以未端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类
D.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件
【答案】D
【解析】2005年3月原建设部发布的《城市建筑垃圾管理规定》进一步规定，施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。
32.关于堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害的侵权责任承担的说法，正确的是。
A.堆放人有过错的，应当承担惩罚性赔偿责任
B.堆放人无过错的，可以减轻其责任
C.堆放人无论是否有过错，均应当承担侵权责任
D.堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任
【答案】D
【解析】2020年5月公布的《中华人民共和国民法典》规定堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害，堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
33.施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件中，应当为施工现场从事危险作业的人员交纳的保险是
A.养老保险
B.意外伤害保险
C.第三者责任险
D.财产保险
[答案】B
【解析】建筑施企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：
（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；
（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；
（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；
（4）主要负责人、项目负责人专职安全生产管理员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；
（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；
（6）管理人员和作业人员每年至少进行次安全生产教育培训并考核合格；
（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交保险费；
（8）施工现场的办公生活区及作业场所和安全防护用具机械设备施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规标准和规程的要求；
（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；
（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位环节的预防、监控措施和应急预案；
（11）有生产安全事故应急救援案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材备；
（12）法律、法规规定的其他条件
34.仲裁程序中，关于建设工程施工合同纠纷当事人对仲裁协议效力有异议的说法，正确的是。
A.当事人应当在开庭辩论终结前向仲裁庭提出
B.当事人可以请求仲裁委员会作出决定
C.当事人应当直接请求人民法院裁定
D.当事人一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁委员会决定
【答案】B
【解析】当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定，方请求仲裁委员会作出决定，另请求人民法院出裁定的，由人民法院裁定。
35.根据《建筑法》，属于申请领取施工许可证应当具备条件的是。
A.已经确定施工企业
B.项目复杂、施工难度大的，已经投保建筑工程一切险
C.需要拆迁的，拆迁工作已经完成
D.按照规定应当实行监理的，已经确定监理单位
【答案】A
【解析】《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料：（6）有保证工程质量和安全的具体措施。
36.关于建设工程施工合同纠纷和解的说法，正确的是。
A.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行
B.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力
C.已经申请仲裁，当事人达成和解的，应当请求仲裁庭制作仲裁调解书
D.已经提起诉讼，当事人达成和解的，不得请求法院制作民事调解书
【答案】A
【解析】选项A正确，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。选项B错误，当事人自行达成的和解协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。选项CD错误，当事人达成和解协议的，已提请仲裁的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书或仲裁调解书；已提起诉讼的，可以请求法庭在和解协议基础上制作调解书。仲裁机构作出的仲裁调解书和法院的调解书，具有强制执行的效力。
37.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是。
A.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥
B.用于填充墙体的砖
C.用于混凝土中使用的掺加剂
D.用于各种结构的钢筋及连接接头试件
【答案】A
【解析】下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块：（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块：（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件：（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块：（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料：（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。
38.下列劳动合同终止的情形中，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的是。
A.劳动合同期满，用人单位维持劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的
B.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件，用人单位解除劳动合同的
C.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇，劳动合同终止的
D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位解除劳动合同的
【答案】D
【解析】《劳动合同法》第四十条【无过失性辞退】有下列情形之一的，用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：
（一）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；
（二）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。
39.下列情形中，属于不当得利之债的是
A.甲在乙银行的存款账户因银行电脑故障多出1000元
B.甲欠付乙款项，诉讼时效期间届满后，甲向乙还款
C.甲欠付乙款项，提前支付全部利息后，又在借款期限届满前提前还款
D.甲为避免邻居乙利益受损而管理其事务
【答案】A
【解析】不当得利，是指没有法律根据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。受损失的人有权请求其返还不当利益。不当得利产生的债被称为不当得利之债。《民法典》规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外（1）为履行道德义务进行的给付；（2）债务到期之前的清偿；
（3）明知无给付义务而进行的债务清偿。
40.根据《城镇污水排入排冰管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是。
A.因施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证
B.排水许可证的有效期，由生态环境主管部门根据工期确定
C.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水
D.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费
【答案】D
【解析】根据2015年1月住房城乡建设部发布的
《城镇污水排人排水管网许可管理办法》进一步规定，未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。A错误。
因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部广门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。B错误。
排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。C错误。
41.关于工程总承包单位的说法，正确的是。
A.工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位
B.建设单位应当采用招标方式选择工程总承包单位
C.工程总承包单位可以是具有相应工程设计资质的设计单位
D工程总承包单位不得是联合体
【答案】A
【解析】选项A正确，工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。
选项B错误，建设单位依法采用招标或者直接发包等方式选择工程总承包单位。
选项CD错误，工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。
42.根据《建筑市场信用管理暂行办法》，属于建筑市场基本信息的是。
A.行政机关奖励信息
B.群团组织奖励信息
C.注册执业人员信息
D.行政处罚信息
【答案】C
【解析】建筑市场信用信息中的基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息等。
43.建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是
A.施工许可证需要重新核验
B.须报告发证机关并交回施工许可证
C.施工许可证仍有效
D.施工许可证自行废止
【答案】D
【解析】《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
44.根据《建设工程质量管理条例》，由总监理工程师签字方可进行的事项是。
A.隐蔽工程实施隐蔽
B.防震减震装置用于建设工程
C.建设单位拨付工程款
D.建筑构配件在工程上使用或者安装
【答案】C
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字建设单位不拨付了程款，不进行竣工验收。
45.因下列原因导致运输过程中货物毁损的情形中，由承运人承担赔偿责任的是
A.不可抗力
B.承运人未按约定路线行驶
C.货物本身的自然性质
D.托运人申报不实
【答案】B
【解析】承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任。但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担赔偿责任。
46.关于民事诉讼时效期间的说法.正确的是
A.普通诉讼时效期间为3年
B.权利的最长保护期限为10年
C.国际货物买卖合同争议的时效期间为3年
D.技术进出口合同争议的时效期间为2年
【答案】A
【解析】普通诉讼时效民法典规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年。
47.某建设工程质量保修书承诺的保修期限中，符合法定要求的是。
A.屋面防水工程、有防水要求的卫生间的防渗漏，为2年
B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年
C.房屋建筑的主体结构工程，为50年
D.房屋建筑的地基基础工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限
【答案】D
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
48.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，竣工日期为。
A.转移占有建设工程之日
B.承包人提交竣工验收报告之日
C.实际竣工验收之日
D.工程完工之日
【答案】A
【解析】最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（1）
建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
49.关于质押的说法，正确的是。
A.质押应当转移占有
B.质押是违约责任的承担方式
C.法律、行政法规禁止转让的动产不得出质
D.质权自出质人办理质押登记时设立
【答案】C
【解析】质押分为动产质押和权利质押，权利质押不转移占有，A错误。
权利质押是将权利凭证交付质押人或办理出质登记的担保，B错误。
质权自出质人交付质押财产时设立，D错误。
50.除建设工程施工合同专用条款另有约定外，应当投保建筑工程一切险的主体是。
A.承包人
B.发包人
C.分包人
D.监理人
【答案】B
【解析】2017年9月住房和城乡建设部、工商总局经修订后联合颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
51.从我国法的形式来看，《招标投标法实施条例》属于。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.非法律规范性文件
【答案】B
【解析】
52.《民法典》物权编调整的法律关系是。
A.因物的占有和使用产生的民事关系
B.因物的收益和处分产生的民事关系
C.因物的占有和处分产生的民事关系
D.因物的归属和利用产生的民事关系
【答案】D
【解析】《民法典》第二百零五条本编调整因物的归属和利用产生的民事关系。
53.根据《民法典》，建设工程施工合同对工程质量要求约定不明确的，首选的解决方式是通过。
A.按照符合合同目的的特定标准履行
B.按照合同相关条款确定
C.当事人协议补充确定
D.按照交易习惯确定
【答案】C
【解析】《民法典》第510条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充：不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交C易习惯确定。
54.建筑工程一切险中，保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿的是。
A.设计错误
B.自然磨损
C.运外放义
D.维修保养
【答案】C
【解析】保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：
（1）自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰霉、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；
（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
55.根据《著作权法》，关于勘察设计文件，正确的是。
A.不属于职务作品
B.合同未约定的，著作权属于勘察设计单位
C.作者是建设单位
D.不属于委托作品
【答案】B
【解析】在建设工程活动中，有些作品属于委托作品。一般情况下，勘察设计文件都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。
有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者非法人组织享有，法人或者非法人组织可以给予作者奖励：（1）主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件创作，并由法人或者非法人组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、示意图、计算机软件等职务作品。
56.甲施工企业与乙设备公司订立了塔吊租赁合同，后又与乙就该塔吊订立了买卖合同。双方对塔吊所有权的转移时间未作约定，甲取得塔吊所有权的时间是。
A.租赁合同生效时
B.塔吊交付时
C.买卖合同生效时
D.买卖合同订立时
【答案】B
【解析】塔吊属于动产，动产物权的设立和转让，自交付时发生效力。
57.关于工程重大安全事故罪的说法，正确的是。
A.工程监理单位不是本罪的犯罪主体
B.造成死亡2人的，应当认定为“造成重大安全事故”
C.造成直接经济损失50万元的，应当认定为造成重大安全事故”
D.该罪惩罚的是违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为
【答案】D
【解析】《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。D正确
58.甲施工企业委托乙公司研发某产品，乙指定员工李某完成了此项研发任务。在无特别约定的情形下，该发明创造的专利申请权属于。
A.李某
B.乙
C.甲
D.李某和乙
【答案】B
【解析】《专利法》第六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。
59.根据《工伤保险条例》，职工的下列情形中，应当认定为工伤的是。
A.在工作场所受到事故伤害的
B.因工外出期间，下落不明的
C.上班途中，受到本人主要责任的交通事故伤害的
D.患职业病的
【答案】D
【解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：
（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；A不符合。
（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；
（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；
（4）患职业病的；D选项符合。
（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；B选项不符合。
（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；C选项不符合。
（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
60.关于工程竣工验收后提交档案资料的说法，正确的是.
A.对改建、扩建和重要部位维修的工程，应当组织设计、施工单位据实施修改、补充和完善原建设工程档案
B.工程竣工验收后6个月内，应当向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案金额
C.勘察、设计、施工、监理等单位应当将本单位形成的工程文件立卷后向城建档案管移交
D.移交电子档案的，可以不移交相应纸质档案
【答案】A
【解析】建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。凡建设工程档案不齐全的，应当限期补充。对改建、扩建和重要部位维修的工程，建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善原建设工程档案。选项A正确，选项B错误勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。选项c错误每项建设工程应编制一套电子档案，随纸质档案一并移交城建档案管理机构。选项D错误
61.根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质证书的说法，正确的是
A.被撤回资质证书的建筑业企业可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可机时间是关提出核定低于原等级同类别资质的申请被抄袭人
B.资质许可机关收到延续申请后，未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续
C.取得企业资质证书承揽业务受地区、行业限
D.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书
【答案】A
【解析】资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定；逾期未做出决定的，视为准予延续。选项B错误取得企业资质证书承揽业务不受地区、行业限制。选项C错误
资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质。选项D错误。
62.某水泥厂在原厂区进行生产线二期扩建，委托原设计单位设计厂房，要求该设计单位根据原厂房的勘察资料进行设计。关于该设计单位质量责任和义务的说法，正确的是。
A.原厂房的勘察资料符合工程建设强制性标准的，设计单位应当使用
B.设计单位根据原厂房的勘察资料设计的，对厂房的质量不承担责任
C.设计单位应当拒绝使用原厂房的勘察资料
D.设计单位有权要求原勘察单位对新厂址进行勘察
【答案】A
【解析】勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。故选项A正确。
63.下列争议中，劳动者可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁的是。
A.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷
B.劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷
C.劳动者因工伤请求用人单位依法给予工伤保险待遇发生的纠纷
D.劳动者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷
【答案】C
【解析】用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁提起诉讼，也可以协商解决。劳动者因为工伤、职业病，请求用人单位依法给予工伤保险待遇发生的纠纷属于劳动争议的范围。
64.根据《最高人民法院关于建设工程合同纠纷案件的问题解释（一）》，关于承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是。
A.装饰装修工程的承包人无权请求工程价款优先受偿
B.承包人无权就逾期支付建设工程价款的有意利息主张优先受偿
C.承包人工程价款优先受凭受偿权的期限自建设工程竣工验收合格之日起算
D.发包人与承包人之间做放弃建设工程价款优先受偿权的约定无效
【答案】B
【解析】装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。选项A错误承包人就通期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。选项B正确
承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。选项c错误发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。选项D错误
65.关于保险合同主体的说法，正确的是。
A.投保人可以是受益人
B.保险人是享有保险金请求权的人
C.被保险人不得是受益人
D.投保人不得是被保险人
【答案】A
【解析】A选项正确，C选项错误，投保人、被保险人可以为受益人。
B选项错误，被保险人是享有保险金请求权的人。
D选项错误，投保人可以为被保险人。
66.关于建设工程返修的说法，正确的是
A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修
B.因施工企业的原因致使建设工程质量不符合约定的，建设单位有权请求施工企业在合理期限内无偿修理或者返工、改建
C.施工企业仅对竣工验收不合格的建设工程负责返修
D.对于非施工企业的原因造成的建设工程质量问题，施工企业有权拒绝返修
【答案】B
【解析】B选项正确，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形。所谓返工，是指工程质量不符合规定的质量标准，而又无法修理的情况下重新进行施工；修理则是指工程质量不符合标准，而又有可能修复的情况下，对工程进行修补，使其达到质量标准的要求。不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。
67.关于建设工程施工合同纠纷民事诉讼一审程序的说法，正确的是。
A.可以先行调解
B.适用普通程序
C.适用简易程序
D.需公开审理
【答案】A
【解析】一审程序包括普通程序和简易程序。普通程序是《民事诉讼法》规定的民事诉讼当事人进行第一审民事诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序。简易程序是基层人民法院和它的派出法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单民事案件适用的程序。基层人民法院和它派出的法庭审理上述规定以外的民事案件，当事人双方也可以约定适用简易程序。
公开审理是人民法院审理案件的一项基本原则，只有在例外情形下，才可以不公开审理。
68.关于施工合同约定建筑材料由施工企业采购的说法，正确的是。
A.建设单位不得指定供应商
B.施工企业应当通过招标方式采购供应商
C.建设单位、施工企业应当共同与供应商订立合同
D.建设单位不得对建筑材料的技术指标提出要求
【答案】A
【解析】按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。
69.关于行政机关对施工企业提出的行政许可申请的说法，正确的是
A.申请事项依法不需要取得行政许可的，应当予以驳回
B.申请材料存在可以当场更正的错误的，应当要求申请人重新申请
C.行政机关不予受理申请的，应当出具书面凭证
D.行政机关受理申请的，可以不出具书面凭证
【答案】C
【解析】申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理。选项A错误申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正。选项B错误行政机关受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭证。选项c正确，选项D错误
70.关于电子招标投标的说法，正确的是。
A.公开招标的项目必须实行电子招标投标
B.招标文件纸质形式的效力优于数据电文形式
C.省级以上电子招标投标公共服务平台应当免费提供依法必须招标项目的招标公告发布服务
D.采用电子招标投标的，可以不公告潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址和方法
【答案】C
【解析】选项A错误，国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标。
选项B错误，招标文件纸质形式的效力与数据电文形式具有同等效率。
选项C正确，依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台“或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台（以下统一简称“发布媒介”）发布。发布媒介应当免费提供依法必须招标项目的招标公告和公示信息发布服务，并允许社会公众和市场主体免费、及时查阅前述招标公告和公示的完整信息。
选项D错误，采用电子招标投标方式的，潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址和方法应当载明。
多选题
71.根据《个人所得税法》，下列个人所得应当缴纳个人所得税的有。
A.工资
B.偶然所得
C.军人的转业费
D.财产租赁所得
E.国际组织颁发的科学奖金
【答案】A.B.D
【解析】下列各项个人所得，应当缴纳个人所得税：工资、薪金所得；（2）劳务报酬所得；（3）稿酬所得；（4）特许权使用费所得；5）经营所得；（6）利息、股，息、红利所得；（7）财产租赁所得；（8）财产转让所得；（9）偶然所得
72.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于编制建设工程生产安全事故应急救援预案的说法，正确的有。
A.应急救援预案应当由建设行政主管部门批准
B.分包单位不得参与应急救援预案编制
C.应急救援预案应当针对施工现场编制
D.总承包单位应当统一组织编制应急救援预案
E.应急救援预案编制的重点是施工现场易发生重大事故的部位和环节
【答案】C，D，E
【解析】施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。
73.下列情形中，属于招标人以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供无差别的项目信息
B.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩作为加分条件
C.指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
D.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要相适应
E.依法必须进行招标的项目限定潜在投标人或者投标人的组织形式
【答案】B.C
【解析】招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：
（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；
（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；
（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；
（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原地或者供应商；
（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；
（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人
74.关于仲裁基本特点的说法，正确的有
A.自愿性
B.独立性
C.专业性
D.公开性
E.快捷性
【答案】A.B，C，E
【解析】仲裁基本特点如下：自愿性、专业性、独立性、保密性、快捷性、域外执行力。
【考查考点】仲裁基本特点
75.下列行为中，属于行政强制措施的有
A.限制公民人身自由
B.代履行
C.查封场所、设施或者财物
D.拆封场所设施
E.扣押财物
【答案】A.C，E
【解析】行政强制措施的种类：限制公民人身自由；
（2）查封场所、设施或者财物；（3）扣押财物；（4）冻结存款、汇款；5）其他行政强制措施
76.根据《民事诉讼法》，下列民事纠纷中，应当适用专属管辖的有。
A.不动产纠纷
B.土地所有权转让纠纷
C.建设工程设计合同纠纷
D.建设工程施工合同纠纷
E.港口作业纠纷
【答案】A.D
【解析】《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《民事诉讼法解释》规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。
77.根据《民法典》，保证担保范围由
A.损害赔偿金
B.违约金
C.主债权的利息
D.履行债务的费用
E.主债务
【答案】A.B，C，E
【解析】保证担保的范围包括主债权及利息违约金损害赔偿金和实现债权的费用保证合同另有约定的，按照约定
78.根据《民法典》，属于要约邀请的有
A.拍卖公告
B.招标公告
C.投标文件
D.招股说明书
E.债券募集办法
【答案】A.B，D，E
【解析】民法典规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示拍卖公告、招标公告、招股说明书债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传寄送的价目表等为要约邀请。
79.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列事项中，属于强制性标准监督检查内容的有
A.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
B.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定
D.有关工程管理人员是否熟悉、掌握强制性标准
E.工程中采用的计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定
【答案】A.B，CE
【解析】强制性标准监督检查的内容包括：
（1）有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准（2）程项目的规划勘察设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
（3）工程项目采用的材料设备是否符合强制性标准的规定
（4）工程项目的安全质量是否符合强制性标准的规定；
（5）工程中采用的导则指南手册、计算机软件的内容是符合强制性标准的规定
80.下列情形中，评标委员会应当否决其投标的有。
A.投标报价超过标底上下浮动范围
B.投标联合体没有提交共同投标协议
C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
D.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
E.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应
【答案】B，C，D，E
81.关于定金的说法，正确的有
A.当事人可以约定一方向对方给付完金作为债权的担保
B.定金合同自实际交付定金时成立
C.定金一旦给付，不得要求返还
D.定金的数额超过主合同标的额20%的部分不产生定金的效力
E.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额
【答案】A，B，D，E
【解析】《民法典》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。
定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。
定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
82.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有。
A.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格以备成绩B.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案
C.保证本项目安全生产条件所需资金的投入D.设置安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员
E.作业人员经考核合格，取得作业操作资格证书
【答案】A.B.C
【解析】建筑施工企业安全生产许可证管理规定中规定，建筑施企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人专职安全生产管理员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；
（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员纳保险费；（8）施工现场的办公生活区及作业场所和安全防护用具机械设备施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规标准和规程的要求；
（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器设备；（12）法律、法规规定的其他条件
83.根据《绿色施工导则》，关于节材和材料资源利用的说法，正确的有。
A.图纸会审时，应当审核节材和材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%当次全部科目成绩无
B.应当就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的50%以上
C.材料储存环境适宜，措施得当
D.优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案
E.根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存
【答案】A，C，D，E
【解析】《绿色施工导则》进一步规定，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容达到材料损耗率比定额损耗率降低30%；根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存；现场材料堆放有序；储存环境适宜，措施得当；保管制度健全，责任落实；材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒，根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运；采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数；优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案；应就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。
84.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有。
A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.完成建设工程设计和合同约定的主体工程
C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
D.有施工企业签署的工程保修书
E.有设计、施工、质量监督单位分别签署的质量合格文件
【答案】A，C，D，E
【解析】《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：①完成建设工程设计和合同约定的各项内容；②有完整的技术档案和施工管理资料；③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；⑤有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。
85.根据《建筑业企业资源管理规定》，关于企业资源变更的退换，正确的税
A.企业合并的，可以直接承维合并购各方中最高的资质等级
B.企业分立的，应当申请重新核定资质等级
C.企业注册资本发生变更的，应当办理费质证书变更手续
D.企业资质证书的变更，应当由国务院建设主管部门负责办理
E.企业资质证书的变更，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案
【答案】B，C，E
【解析】《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。
86.根据《企业所得税法》，我国境内的下列企业中，应当缴纳企业所得税的有。
A.国有独资公司
B.个人独资企业
C.有限责任公司
D.股份有限公司
E.合伙企业
【答案】A，C，D
【解析】个人独资企业、合伙企业不适用企业所得税法，无需按照法律规定缴纳企业所得税。B、E错误。
87.下列情形中，用人单位有权解除劳动合同且不需要提前30天通知的有。
A.用人单位发生经营困难的
B.劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的
C.劳动者被依法追究刑事责任的
D.劳动者严重违反用人单位的规章制度的
E.劳动者患病后在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的
【答案】B，C，D
【解析】《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：
（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；
（2）严重违反用人单位的规章制度的；
（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；
（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；
（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；
（6）被依法追究刑事责任的。
88.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程中，需要办理施工许可证范围的有
A.工程投资额为50万元的建筑工程
B.抢险救灾工程
C.建筑面积为500平方米的建筑工程
D.农民自建低层住宅
E.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程
【答案】A.C
【解析】不需要办理施工许可证的建设工程；限额以下的小型工程、抢险救灾工程、不重复办理施工许可证的建设工程。
89.关于仲裁协议的说法，正确的有
A.合同无效的，仲裁协议无效
B.仲裁协议应当采用书面形式
C.约定发生争议可以提交仲裁也可以提交诉讼的仲裁协议有效
D.仲裁协议可以是合同中的仲裁条款
E.仲裁协议可以是独立的仲裁协议书
【答案】B，D.E
【解析】A错误；仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力C错误；有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。
90.下列自然资源中，既可以属于国家所有，也可以属于农村集体经济组织所有的包括
A.滩涂
B.海域
C.山岭
D.荒地
E.森林
【答案】A.C.D，E
【解析】集体所有的不动产包括法律规定属于集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂等。
91.工程监理单位因与被监理工程的下列单位有利害关系，而不得承担该工程施工监理业务的有。
A.建筑材料供应单位
B.施工企业
C.设备供应单位
D.建设单位E.设计单位
【答案】A.B.C
【解析】《建筑法》《建设工程质量管理条例》均规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。
92.根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于质量保证金的说法。正确的有。
A.社会投资项目采用预留保证金方式的，发，承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管
B.缺陷责任期内，由第三人原因造成的缺陷，发包人应当负责组织维修，从保证金中扣除费用
C.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程款结算总额的3%
D.发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复的，视同认可承包人的返还保证金申请
E.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程费保证金
【答案】A，C，E
【解析】社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。A选项正确。
选项B错误，由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%
c选项正确。
选项D错，发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。E正确。
93.根据《建设工程质量检测管理办法》，关于建设工程质量检测的说法，正确的有。
A.检测报告经检测人员签字后即可生效
B.检测机构不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备
C.利害关系人对检测结果发生争议的，由建设主管部门认定
D.检测报告经工程监理单位确认后，由建设单位归档
E.检测机构应当将检测过程中发现的涉及结构安全检测结果的不合格情况，报告工程所在地建设主管部门
【答案】B.E
94.下列的一审行政案件中，应当由中级人民法院管辖的有。
A.对国务院部门所作的行政行为提起诉讼的
B.对某市生态环境局所作的行政处罚提起诉讼的
C.对某市人民政府所作的行政行为提起诉讼的
D.对海关所作的行政行为提起诉讼的
E.某省内辖区内重大、复杂的案件
【答案】A.C.D，E
【解析】中级人民法院管辖下列第一审行政案件：
（1）对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件；（2）海关处理的案件：
（3）本辖区内重大、复杂的案件：（4）其他法律规定中级人民法院管辖的案件。
95.下列情形中，要约失效的有。
A.要约被拒绝
B.要约被依法撤销
C.要约内容含糊不清导致无法承诺
D.承诺期限届满，受要约人未作出承诺
E.受要约人对要约的内容作出实质性变更
【答案】A.B.D
【解析】有下列情形之一的会导致要约无效：
1、要约被拒绝。
2、要约被依法撤销。
3、承诺期限届满，受要约人未作出承诺。
4、受要约人对要约的内容作出实质性变更。
96.关于危大工程安全专项施工方案的说法正确的由
A.修改后的专项施工方案可以直接实施
B.施工企业不得擅自修改专项施工方案
C.因规划调整原因可以修改专项施工方案
D.修改后的专项施工方案涉及工期变化的，建设单位不予调整
E.修改后的专项施工工方案涉及资金变化的，建设单位应当调整
【答案】B，C，E
【解析】施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照规定重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整。
97.关于施工生产安全事故发生后应当采取措施的说法，正确的有。
A.施工企业作业人员不得在事故调查处理期间擅离职守
B.不得移动事故现场物件
C.施工企业主要负责人应当立即组织抢救
D.施工企业应当采取措施E.实行总包的建设工程，由总包负责上报
【答案】C，D，E
【解析】《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。A选项错。C选项正确。
实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。E选项正确。
需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。B选项错。
发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。D选项正确。
98.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位出租机械设备和施工机具及配件，应当出具的证明文件有
A.生产（制造）许可证
B.产品合格证
C.安全生产许可证
D.检测合格证明
E.施工许可证
【答案】A.B.D
【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。
99.根据《民法典》，民事责任纳承世方式包括
A.没收财产
B.停止使害
C.罚金
D.D恢复原状
E.赔礼道歉
【答案】B.D.E
【解析】《民法典》规定，承担侵权责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；
（7）继续履行；（8）赔偿损失；（9）消除影响、恢复名誉；（10）赔礼道歉。以上承担侵权责任的方式，3可以单独适用，也可以合并适用。
100.租赁合同中，出租人出卖租赁房屋，未通知承租人，关于其法律后果的说法，正确的有。
A.出租人与第三人订立的房屋买卖合同因此而无效
B.房屋按份共有人行使优先购买权的，承租人无权请求出租人承担赔偿责任
C.出租人将房屋出卖给近亲属的，承租人无权享有以同等条件优先购买的权利
D.租赁期限内，承租人有权继续使用该房屋
E.承租人有权请求撤销房屋买卖合同，并要求损害赔偿
【答案】B.C，D
【解析】出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利；但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。出租人履行通知义务后，承租人在15日内未明确表示购买的，视为承租人放弃优先购买权。
租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。
《工程经济》答案解析
单选题
1.对于在施工过程中必然发生，但又无法单独列出项目内容且很难具体分项预测的措施项目费用，宜采用的计算方法是
A.综合单价法
B.参数法
C.工料单价法
D.分包法
【答案】B
【解析】参数法计价是指按一定的基数乘系数的方法或自定义公式进行计算。这种方法简单明了，但最大的难点是公式的科学性、准确性难以把握。这种方法主要适用于施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目。
【考查考点】工程量清单计价的方法P250
2.施工企业提供预付款担保和履约担保所发生的各项费用，属于建筑安装工程费中的
A.财产保险费
B.规费
C.企业管理费
D.社会保险费
【答案】C
【解析】
财务费；是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各种费用。而财务费属于企业管理费，故选C（P172）
【考查考点】企业管理费组成问用
3.某建设项目拟采用50台国产非标准设备，设备出厂价格预计为5万元/台。已知设备运杂费费率为8%，设备安装费费率为20%，采用概算指标法计算，该项目设备及安装工程概算为万元。
A.270
B.300
C.324
D.320
【答案】C
【解析】本题按占设备价值的百分比（安装费率）的概算指标计算。P2222②
设备及安装工程概算；250×（1+8%）×（1+20%）=324万元
【考查考点】设备安装工程概算的编制方法
4.27.下列国际工程施工项目投标报价组成费用中，通常可以计入开办费的是。
A.保险费
B.劳动保护费
C.进场临时道路费
D.经营业务费
【答案】C
【解析】开办费在不同的招标项目中包括的内容可能不相同，一般可能包括以下内容现场勘察费、现场清理费、进场临时道路费、业主代表和现场工程师设施费、现场试验设施费、施工用水电费、脚手架及小型工具费、承包商临时设施费、现场保卫设施和安装费用、职工交通费、其他杂项。
【考查考点】国际工程投标报价的组成P323
5.报建工程与已完工程采用同一施工图，但基础部分不同，对相同部分通**预算审查。宜采用的方法是。
A.分组计算审查法
B.标准预算审查法
C.对比审查法
D.筛选审查法
【答案】C
【解析】对比审查法是当工程条件相同时，用已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算对比审查拟建工程的同类工程预算的一种方法采用该方法一般须符合下列条件（1）拟建工程与己完或在建工程预算采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则相同合分可采用对比审查法。
（2）工程设计相同，但建筑面积不同，两工程的建筑面积之比与两工程各分部分项工程量之比大体一致此时可按分项工程量的比例审查拟建工程各分部分项工程的工程量，或用两工程每平方米建筑面积造价、每平方米建筑面积的各分部分项工程量对比进行审查。
（3）两工程面积相同，但设计图纸不完全相同，则相同的部分，如厂房中的柱子、屋架、屋面、砖墙等，可进行工程量的对照审查对不能对比的分部分项工程可按图纸计算。
【考查考点】施工图预算审查的方法
6.某建设项目，建设期2年，向银行借款2000万元，第一年、第二年分别为1000万元，借款在各年内均衡使用，按年复利计息，年有效利率为5%，建设期只计息不付息，则估算的建设期利息总和为万元。
A.76.25
B.126.25
C.200.00
D.101.25
【答案】D
【解析】
第一年；1000×0.5×0.05=25万元第二年；（1000+25+1000×0.5）×0.05=7625万3合计25+76.25=101.25万元
【考查考点】资金筹措费计算-建设期利息（P19）
7.某公司年初向银行存入一笔款项，存款年利率6%按复利计息在第三年未本利和为1157.63万元。则该公司年初应存入万元。
A.971.93
B.981.04
C.1000.00
D.1092.10
【答案】A
【解析】已知终值求现值，P=F（1+i）n=1157.63*（1+60）3=971.97万元
【考查考点】终值现值计算
8.某项贷款年名义利率为10%，半年复利计息一次，则该项贷款的年有效利率为
A.10.25%
B.10.38%
C.10.43%
D.10.50%
【答案】A
【解析】年有效利率=
（1+10%/2）-1=10.25%
【考查考点】有效利率的计算Pl1
9.关于设备寿命的说法，正确的是
A.科学技术进步越快，设备的技术寿命越短
B.设备的技术寿命主要由设备的有形磨损决定
C.设备更新应主要考虑其自然寿命
D.设备的自然寿命主要由设备的无形磨损决定
【答案】A
【解析】技术寿命主要是由设备的无形磨损所决定的，它一般比自然寿命要短，而且科学技术进步越快，技术寿命越短。选项A正确，选项B错误
设备在使用过程中，由于有形磨损和无形磨损的共同作用，在设备使用到一定期限时，就需要利用新设备进行更新。这种更新取决于设备使用。
命的效益或成本的高低。选项c错误设备的自然寿命主要由设备的有形磨损决定的。
选项D错误
【考查考点】设备更新时机的确定方法
10.某建设项目总投资8000万元，四个备选方案各年投入比例如下表。仅从投入资金时间价值角度考虑，最佳的方案是。
A.方案一
B.方案二
C.方案三
D.方案四
答案：D
【解析】在总资金一定的情况下，前期投入的资金越多，资金的负效益越大；反之，后期投入的资金越多，资金的负效益越小
【考查考点】资金时间价值的计算及应用
11.下列技术方案经济效果评价指标中，属于偿债能力分析指标的是。
A.总投资收益率
B.投资回收期
C.财务内部收益率
D.利息备付率
【答案】D
【解析】
12.关于投资者自行测定技术方案财务基准收益率的说法，正确的是。
A.财务基准收益率的确定与技术方案的特点无关
B.财务基准收益率的确定应考虑投资的机会成本
C.财务基准收益率的确定不应考虑通货膨胀的影响
D.投资风险较高的技术方案可适当降低财务基准收益率
【答案】B
【解析】投资者自行测定技术方案的最低可接受财务收益率，还应根据自身的发展战略和经营策略、技术方案的特点与风险、资金成本、机会成本等因素综合测定，A错误，B正确；确定基准收益率的基础是资金成本和机会成本，而投资风险和通货膨胀则是必须考虑的影响因素，C错误；为了限制对风险大、盈利低的技术方案进行投资，可以采取提高基准收益率的办法来进行技术方案经济效果评价。D错误。
【考查考点】基准收益率的确定
13.某产品生产所需的甲材料消耗情况如下表：
采用因素分析法（因素重要性按上表中顺序），则甲材料价格变动对产品总成本的影响是使成本增加万元。
A.18
B.15
C.16
D.17
【答案】A
【解析】【解析】指标值：100×85×300=255万元；
第一次替代（产量）：100×85×300=255万元；第二次替代（消耗量）：100×90×300=270万元；第三次替代（价格）：100×90×320=288万元；
288-270=18。
【考查考点】因素分析法-连环替代法（P145）
14.关于工程计量原则的说法，正确的是。
A.对承包人已完成的合同范围内且质量达到合同标准的工程进行计量
B.对承包人已完成的全部工程进行计量
C.对因清单中出现工程量计算偏差引起的工程量增加不予计量
D.对因承包人原因造成的返工工程量应予以计量
【答案】A
【解析】对于承包人已完成的工程，并不是全部进行计量，只有质量达到合同标准的已完工程才予以计量。所以工程计量必须与质量监理紧密配合，经过专业监理工程师检验，工程质量达到合同规定的标准后，由专业监理工程签署报验申请表（质量合格证书），只有质量合格的工程才予以计量。
【考查考点】工程计量
15.下列定额中，属于施工企业内部使用，以工序为对象编制的定额是。
A.费用定
B.概算定额
C.
D.施工定额
【答案】D
【解析】施工定额是以同一性质的施工过程——工序作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系的定额施工定额是施工企业（建筑安装企业）为组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质
16.建设项目总投资组成中的基本预备费可用于。
A.建设期内材料价格上涨增加的费用
B.设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用
C.因施工质量不合格返工增加的费用
D.因业主方拖欠工程款增加的承包方借款利息
【答案】B
【解析】基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，又称不可预见费。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。
【考查考点】预备费计算P192
17.下列建设工程项目总概算价值计算公式中，正确的是
A.总概算价值=工程费用+其他费用+预备费+铺底流动资金一回收金额
B.总概算价值=工程费用十其他费用+预备费
+流动资金一回收金额
C.总概算价值=工程费用+其他费用+预备费+建设期利息十铺底流动资金-回收金额
D.总概算价值=工程费用十其他费用十预备费+建设期利息十流动资金
【答案】C
【解析】计算总概算价值总概算价值=工程费用+其他费用+预备费+建设期
利息+铺底流动资金一回收金额
18.关于技术方案资本金的说法，正确的是。
A.技术方案的资本金后于负债受偿
B.投资者可以以任何方式抽回资本金
C.技术方案资本金只能以现金方式出资
D.技术方案资本金是指企业实体的注册资
【答案】A
【解析】资本金是确定技术方案产权关系的依据，也是技术方案获得债务资金的信用基础，因为技术方案的资本金后于负债受偿，可以降低债权人债权回收风险。选项A正确投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但一般不得以任何方式抽回。选项B错误技术方案资本金出资形态可以是现金，也可以是实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资。选项c错误技术方案资本金主要强调的是作为技术方案实体而不是企业所注册的资金。注册资金是指企业实体在工商行政管理部门登记认缴的注册资金，定常指营业执照登记的资金总额，即会计上”实收本“或“股本”，是企业投资者按比例投入的资金。
在我国注册资金又称为企业资本金，技术方案资本金是有别于注册资金的。选项D错误
【考查考点】技术方案现金流量表的构成要素
19.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于质量保证金的说法，正确的是。
A.承包人提供质量保证金的方式原则上采用扣留相应比例工程款的方式
B.在工程竣工前，承包人已提供履约担保的，发包人不得同时预留质量保证金
C.在支付工程进度款时逐次扣留质量保证金的，质量保证金的计算基数应包据？每次价格调整的金额
D.发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的5%
【答案】B
【解析】除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用质量保证金保函方式。选项A错误
在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。选项B正确。
在支付工程进度款时逐次扣留时，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。选项c错误
发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。选项D错误
【考查考点】质量保证金的处理
20.下列新技术应用方案的技术分析指标中，属于技术特性指标的是。
A.结构工程中的现浇混凝土强度
B.方案占地面积
C.施工专业化协作能保证供应
D.施工方案可能形成的污染情况
【答案】A
【解析】【解析】结构工程中混凝土工艺方案的技术性指标可用现浇混凝土强度、现浇工程总量、最大浇筑量等表示；安装工程则可用安装构件”总量、最大尺寸、最大重量、最大安装高度等表示。BCD选项属于技术条件指标的内容。
21.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人对承包人提交的工程量有异议的应采取的做法是
A.未通知承包人到场，自行抽样复测并修正结果
B.根据发包人和承包人协商结果修正工程量
C.要求承包人自行复核并据此修正结果
D.要求承包人共同复核或抽样复测
【答案】D
【解析】监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
22.建设工程量清单作为清单计价的基础，主要用于建设工程的。
A.决策进度和设计阶段
B.招投标和施工阶段
C.设计和招投标阶段
D.施工和运营阶段
【答案】B
【解析】工程量清单是工程量清单计价的基础，贯穿于建设工程的招投标阶段和施工阶段，是编制招标控制价、投标报价、计算工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据。
【考查考点】P238工程量清单的作用
23.按人民币计算，某进口设备离岸价5200万元，到岸价5500万元，银行财务26万元，外贸手续费82.5万元，进口关税500万元，增值税为780万元，不考虑消费税，国内设备运杂费100万元，则该设备的购置费为万元。
A.6988.50
B.6688.50
C.6880.0
D.6888.50
【答案】A
【解析】进口设备抵岸价=到岸价（货价
+国外运费+国外运输保险费）+银行财务费+外贸手续费+进口关税+增值税；设备购置费=（5500万+26万+82.5万+780万+500万）+100万
24.根据《建设工程工程量清单计价规范》，在招标工程的合同价款约定中，若中标人投标文件与招标文件存在不一致的内容，应以为准。
A.投标文件
B.造价咨询机构确认书
C.招标文件
D.审计报告
【答案】A
【解析】招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准不实行招标的工程合同价款，应在发承包双方认可的工程价款基础上，由发承包双方在合同中约定发承包双方认的工程价款的形式可以是承包方或设计人编制自施工图预算，也可以是承发包双方认可的其他形式。
25.施工企业以一笔款项购入三项没有单独标价的固定资产后，在确定各项固定资产的成本时，应按照各项固定资产的对总成本进行分配。
A.重要性评分比例
B.寿命期比例
C.制造成本比例
D.公允价值比例
【答案】D
【解析】解析：固定资产应当按照成本进行初始计量。外购固定资产的成本，包括购买价款相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费装卸费、安装费和专业人员服务费等以一笔款项购人多项没有单独标价的固定资产，应当按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本；
26.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于施工条件变化导致的工程量偏差引起的合同价款调整的说法，正确的是。
A.当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量综合单价应予调整
B.当工程量减少不超过20%时，减少后剩余部分的工程量综合单价不予调整
C.因工程量变化引起的措施项目费一律不予调整
D.对工程量增加15%以上的部分其综合单价应予调高
【答案】A
【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013对这部分的规定如下：
（1）合同履行期间，当予以计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差，且符合下述两条规定的，发承包双方应调整合同价款。
（2）对于任一招标工程量清单项目，如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。B、C错误。
（3）如果工程量出现超过15%的变化，且该变化引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。D错误。
27.某企业2019年度实现收入总额5000万元（其中财政拨款300万元），实现利润总额1000万元，允许从当年所得中弥补以前年度亏损100万元。不考虑其他因素，核算企业所得税时，2019年该企业应纳税所得额为。
A.70
B.900
C.600
D.1000
【答案】C
【解析】应纳税所得额为：1000-300-100=600万元
28.关于预算定额基价的说法，正确的是。
A.预算定额基价一般不随市场价格变化而变化
B.预算定额基价以全国平均价格水平为基础进行编制
C.编制预算定额基价时，项目的划分、名称、编号可自行设定
D.预算定额基价只包括人工费、材料费和施工机具使用费
【答案】D
【解析】定额基价应是动态变化的，应随着市场价格的变化，及时不断地对定额基价中的分部分项工程单价进行调整、修改和补充，使定额基价能够正确反映市场的变化。A选项错。
定额基价应是地区定额基价，应按当地的资源价格来编制。B选项错。
编制定额基价时，在项目的划分、项目名称、项目编号、计量单位和工程量计算规则上应尽量与定额保持一致。C选项错。
预算定额基价就是预算定额分项工程或结构构件的单价，只包括人工费、材料费和施工机具使用费，也称工料单价。D选项正确。
29.为建设项目提供和验证设计参数，以及按设计规定在施工中必须进行试验所需的费用属于。
A.专项评价费
B.勘察设计费
C.研究试验费
D.设备检验费
【答案】C
【解析】研究试验费是指为建设项目提供和验证设计参数、数据、资料等进行必要的研究和试验，以及设计规定在施工中必须进行试验、验证所需要费用。包括自行或委托其他部门的专题研究、试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等。
30.某独立资土的方工由程建设中估计工程量为2000m，合同中约定：土方工程全费用综合单价为50元/m，当实际工程量超过估计工程量15%时，超出15%的部分单价调整为原单价的95%。工程结束时实际完成并经发包人确认的土方工程量为3000m2，则土方工程款为元
【答案】B
31.下列财务指标中，属于杜邦财务分析体系核心指标的是
A.******
B.销售净利率
C.净资产收益率
D.总资产周转率
【答案】C
【解析】P150在财务指标综合分析方法中，比较典型的是杜邦财务分析体系，简称困邦分析，是利用各主要财务比率指标之间的内在联系，对企业财务状况和经营成果进行综合系统评价的方法。该体系是以净资产收益率为核心指标，以总资产净利率和权益乘数为两个方面，重点揭示业获利能力及权益乘数对净资产收益率的影响，以及各相关指标之间的相互作用关系。
32.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于编制投标报价时其他项目费的说正确的是
A.暂估价中的材料可以按照暂估单价计入综合单价，也可以按照自行采购单价（比暂估价低）计入综合单价
B.计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量计算，百主确定综单价，但不计入总报价
C.专业工程暂估价应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动
D.总承包服务费根据合同计价模式按照固定的费率计取，与招标人的具体要求关系不大
【答案】c
【解析】暂估价中的材料、工程设备单价、控制价应按招标工程量清单列出的单价计人综合单价；暂估价专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写。
33.某施工项目有两个效果相同的对比技术方案，方案一用传统的技术，需要投240万元，年生产成本为64万元；方案二用新技术，需要投资320万元，年产成本为52万元。不考虑税收因素，方案对比时的增量投资收益率是。
A.1.67%
B.15%
C.20.719%
D.21.67%
【答案】B
【解析】
A.3.7
B.6.47
C4.6233
D6.25
【答案】B
【解析】假设项目盈亏平衡点的产销量为x吨，则：400X-1500-160X-8X=0，即（400-60-8）X=1500，计算X~6.47吨。
35.某技术方案现金流量如下表。设基准收益率为8%，通过计算财务净现值，可得到的结论是。
A.财务净现值为-37.26万元，方案不可行B.财务净现值为-10.83万元，方案不可行C.财务净现值为13.64万元，方案可行D.财务净现值为18.57万元，方案可行
【答案】B
【解析】
-370-300×（1+8%）-1+400×（1+8%）+0+400x
（1+8%）4=.10.83万元
36.在价值工程的分析阶段，确定改进范围前应依次进行的工作是
A.功能整理一功能定义一功能评价一功能成本分析
B.功能定义一功能评价一功能整理一功能成本分析
C.功能整理一功能定义一功能成本分析一功能评价
D.功能定义一功能整理一功能成本分析一功能评价
【答案】D
【解析】
37.根据建设工程施工合同（合同示范文本）合同当事人约定采取争议评审的方式解决争议时，评审员报酬的承担方式为。
A.承包人承担
B.发包人承担
C.监理人承担
D.发包人和承包人各承担一半
【答案】D
【解析】除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
38.某公司长期资本总额为20000万，其构成为长期借款5000万，长期债券8000万，普通股7000万，对应资金成本率分别5%，6%，10%，该公司综合资金成本率为。
A.5.36%
B.6.24%
C.7.00%
D.7.15%
【答案】D
【解析】长期借款比例；5000*20000×100=25%
长期债券比例；8000+20000×100=40%
普通股比例；7000+20000×100=35%
综合成本；500×25%+6%×40+10%×3500=7.15%3
39.某施工机械预算价格为50万元，折旧年限为6年，年平均工作225个台班，净残值率为4%，则该机械台班折旧费为元。
A.314.81
B.370.37
C.385.19
D.355.56
【答案】D
【解析】
50万*（1-4%）/（6*225）~355.56元。
40.施工企业转让一项专利技术取得的收入属于。
A.施工合同收入
B.让渡资产使用权收入
C.提供劳务收入
D.销售商品收入
【答案】B
【解析】让渡资产使用权收入是指企业通过让渡资产使用权而取得的收入，如金融企业发放贷款取得的收入，企业让渡无形资产使用权取得的收入等。
41.根据《建设工程合同（示范文本）》，当承包人在最终结算清申请单中提出索赔时，只限于提出。
A.最终结算申请之前分生的所有索赔
B.工程接收证书颁发之后发生的索赔
C.竣工结算之前发生的索赔
D.竣工结算审核到接受竣工付款证书期间发生的索赔
【答案】B
【解析】承包人按“最终结清·条款提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
42.国际工程投标报价时，在工程所在地采购的材料设备的预算价格应包括材料市场价、运输费和。
A.港口费
B.样品费
C.采购保管损耗费
D.银行手续费
【答案】C
【解析】在工程所在国当地采购的材料设备，其预算价格应为施工现场交货价格。预算价格-市场价+运输费+采购保管损耗。
43.对投资项目进行了单因素敏感性分析，首先要的工作是。
A计细临点
B.估计不确定因素的变化幅度
C.确定分析指标
D.确定风险概率
【答案】C
【解析】【解析】单因素敏感性分析一般按以下步骤进行：
（一）确定分析指标、（二）选择需要分析的不确定性因素、（三）分析每个不确定性因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况、（四）确定敏感性因素、（五）选择方案。
【考点】单因素敏感性分析的步骤P38-42
44.企业持有一定量的现金用于保证月未职工的工资发放，其置存的目的是为了满足需要。
A.交易性
合级机性习
C.预防性
D.风险管理
【答案】A
【解析】企业置存现金的原因，主要是满足交易性需要、预防性需要和投机性需要。
交易性需要是指满足日常业务的现金支付需要，A正确；预防性需要是指置存现金以防发生意外的支付，C错误；投机性需要是指置存现金用于不寻常的购买机会，B错误。
【考点】现金管理的目标P162
44.某企业计划租入一台设备，设备价格为100万元，租期为5年（设备寿命预期为5年），每年年未支付租金，折现率为12%，附加率为4%，不考虑税金因素，…….用附加率法计算每年需支付的租金为万元。
A.36.00
B.22.80
C.24.77
D.27.74
【答案】A
【解析】100万/5+100万*1200+100万
*400=36万
45.关于农民工工资支付错误的有。
A.建设单位支付工资不超过1个月
B.可以以实物或者有价证券，支付给本人
C.施工单位同意他人个人或者单位招揽工程，拖欠工资的，由施工单位支付工人工资
D.建设工程违反法律法规而拖欠农民工工资的由建设单位支付工人工资
【答案】B
【解析】【解析】农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代
【考点】预付款及期中支付
A.20.25
B.32.91
C.57.29
D.35.26
【答案】C
47.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程量的说法，正确的是。
A.招标工程量清单中的工程量应由投标人结合自己的施工方案进行调整，以合同约定为准B.招标工程量清单中工程量可作为承包人在履行合同义务中实际完成的准确工程量C.发承包双方进行工程竣工结算时的工程数量，应以承包方提供的工程量为准D.招标工程量清单中的工程量是工程量清单编制人按施工图图示尺寸和工量计算规则得到的工程净量
【答案】D
【解析】招标文件中的工程量清单标明的工程量是招标人编制最高投标限价和投标人投标报价的共同基础，它是工程量清单编制人按施工图图示尺寸和工程量清单计算规则计算得到的工程净量。但该工程量不能作为承包人在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量，发承包双方进行工程竣工结算时的工程量应按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，当然该工程量的计算也应严格遵照工程量清单计算规则，以实体工程量为准。
48.价值工程分析中功能评价环节的程序如下图，图框中①对应的内容应。
A.定义功能
B.确定现实成本
C.确定目标成本
D.进行功能分析
[答案】B
【解析】
49.根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费，首先要做的是。
A.将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明变化情况
B.计算报价浮动率，据此计算调整后的措施项目费
C.提交安全文明施工费的计算依据和浮动比率
D.将措施项目费估算的方法提交监理人确认
【答案】A
【解析】工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的3应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应细说明与原方案措施项目相比的变化情况。
多选题
50.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的有A.已签约合同价中的暂列金额由发包人享操（是否：掌握）使用
B.智列金额可用于合同签订时不可预见的所需材料的采购
C.暂列金额不能用于工程变更引起的新增工程费用支付
D.暂列金额是发包人估计的备用金，可不包括在合同价中
E.招标时确定的暂列金额可以随着工程的进展而调整数额
【答案】A.B
【解析】已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用，发包人按照合同的规定作出支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。选项A正确，选项E错误（招标时确定的暂列金额随着工程进展不调整）暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。选项B正确，选项C、D错误。
51.根据《企业会计准则》，企业财务报表附注应当披露的信息有。
A.企业的基本情况
B.企业所得税费用的数额
C.利润的计算步骤和方法
D.或有和承诺事项
E.会计政策变更说明
【答案】A.D，E
【解析】企业会计准则规定，注应当披露财务报表的编制基础附注一般按如下顺序至少披露下列内容：
（1）企业的基本情况；
（2）务报的路制益础：
（3）遵循企业会计准则的声明；
（4）重要会计政策的说明和重要会计估计的说明重要会计政策说明包括财务报表项目的计量基础和会计政策的确定依据等重要会计估计的说明包括下会计期间内很可能导致资产负债账面价值重大调整的会计估计的确定依据等；
（5）会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明；
（6）报表重要项目的说明；
（7）或有和承诺事项资产负债表日后非调整事项关联方关系及其交易等需要说明的事项；
（8）有助于会计报表使用者评价企业管理资本的目标、政策和程序的信息。
52.项目盈亏平衡分析时，下列成本费用中，属于固定成本的有。
A.无形资产摊销费
B.计件工资
C.产品包装费
D.生产设备燃料费
E.房屋折旧费
【答案】A.E
【解析】固定成本是指在技术方案一定的产量范围内不受产品产量影响的成本，即不随产品产量的增减发生变化的各项成本费用，如工资及福利费（计件工资除外）折旧费、修理费、无形资产及其他资产摊销费、其他费用等。
可变成本是随技术方案产品产量的增减而成正比例变化的各项成本，如原材料、燃料、动力费、包装费和计件工资等。
53.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列工程变更中，属于合同变更的有
A.改变工程的时间安排
B.取消合同中任何工作
C.改变合同中任何工作的质量标准
D.改变工程的标高和位置
E.更换工程的施工人员
【答案】A.C.D
【解析】除专用合同条款另有约定外，合同变更的范围一般包括以下情形：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
54.关于设备经济寿命的说法，正确的有。
A.设备经济寿命是从开始使用到其年平均使用成本最小的使用年限
B.设备使用年限越长，平均年资产消耗成本越低
C.设备使用年限越长，年平均能源消耗费越低
D.随设备使用年限延长，年度运行成本上升
E.设备使用年限越长，平均年度运行成本越低
【答案】A.B，D
【解析】
在N0年时，设备年平均使用成本达到最低值找们称设备从开始使用到其年平均使用成本最小（或年盈利最高）的使用年限称为设备的经济寿命。
55.关于价值工程特点的说法，正确的有。
A.价值工程的核心是对产品进行功能分析
B.价值工程是将产品价值、功能和成本作为一个整体同时考虑
C.价值工程是以集体智慧开展的管理活动
D.价值工程中的“价值”是指产品的使用价值
E.价值工程的目的是降低产品的生产成本
【答案】A.B.C
【解析】价值工程的核心，是对产品进行功能分析，A选项正确。
价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑，B选项正确。
价值工程是以集体智慧开展的有计划、有组织、有领导的管理活动，C选项正确。
价值工程中所述的“价值”也是一个相对的概念，它不是对象的使用价值，也不是对象的交换价值，而是对象的比较价值，是作为评价事物有效程度的一种尺度。D选项错。
价值工程以提高产品价值为目的，E选项错。
56.下列设备安装工程概算计算公式中，属于采用概算指标法计算设备安装费的有。
A.设备安装费=设备原价x设备安装费率
B.设备安装费=设备总吨数每吨设备安装费
C.设备安装费=设备台数×每台设备安装费
D.设备安装费=建筑面积x单位建筑面积安装费
E.设备安装费=设备购置费x设备安装费率
【答案】A，B，C，D
【解析】概算指标法计算：
①按占设备价值的百分比（安装费率）的概算指标计算。设备安装费-设备原价x设备安装费率，A正确。
②按每吨设备安装费的概算指标计算。设备安装费-设备总吨数×每吨设备安装费（元/吨），B正确。
③按座、台、套、组、根或功率等为计量单位的概算指标计算。如工业炉，按每台安装费指标计算；冷水箱，按每组安装费指标计算安装费等等。
C正确。
④按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标计算。设备安装工程有时可按不同的专业内容如通风、动力、管道等）采用每平方米建筑面积的安装费用概算指标计算安装费。D正确。
57.下列费用项目中，属于投资现金流量表中现金流出项的是。
A.建设投资
B.流动资金
C.借款本金偿还
D.借款利息支付
E.经营成本
【答案】A，B
【解析】
58.下列短期筹资方式中，属于商业信用付形式的有。
A.其他预付款
B.应付账款
C.短期借款
D.应付票据
E.预收账款
【答案】B.D，E
【解析】商业信用的具体形式有应付账款、应付票据、预收账款等。
59.下列措施项目费中，属于安全文明施工费的有。
A.冬雨季施工增加的费用
B.施工现场对已完工程采取必要保护措施的各项费用
C.施工现场为达到环保部门要求所需的各项费用
D.施工企业现场必须搭设的临时建筑物的费用
E.建筑工人实名制管理所需的各项费用
【答案】C.D，E
【解析】安全文明施工费：
（1）环境保护费是指施工现场为达到环保部门要
求所需要的各项费用
（2）文明施工费是指施工现场文明施工所需要的
各项费用
（3）安全施工费是指施工现场安全施工所需要的
各项费用
（4）临时设施费是指施工企业为进行建设工程施
工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构
筑物和其他临时设施费用包括临时设施的搭设维
修、拆除、清理费或摊销费等
（5）建筑工人实名制管理费：是指实施建筑工人实
名制管理所需费用
60.下列技术方案经济效果评价指标中，属于盈利能力分析指标的有
A.速动比率
B.财务净现值
C.总投资收益
D.资产负债率
E.静态投资回收期
【答案】B，CE
【解析】
61.当建筑业企业不能可靠地估计施工合同的结果时，会计核算确认和计量当期合同收入可能采用的处理方法有。
A.按工期比例法确认收入
B.不确认收入
C.按完工百分比确认收入
D.按实际投入的成本确认收入
E.按能够收回的实际合同成本确认收入
【答案】B.E
【解析】若建造合同的结果不能可靠估计，当合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；E正确；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。B正确。
62.在企业应收账款管理中，制定现金折扣政策主要目的有
A.吸引顾客为享受优惠而提前付款
B.合理制定应收账款政策和收款方式
C.缩短企业销售款的平均收款期
D.扩大顾客量进而借此扩大销售量
E.合理确定信用期间和信用标准
【答案】A.C，E
【解析】现金折扣是企业对顾客在商品价格上所做的扣减。向顾客提供这种价格上的优惠，主要目的在于吸引顾客为享受优惠而提前付款，缩短企业的平均收款期。另外，现金折扣也能招揽一些视折扣为减价出售的顾客前来购货，借此扩大销售量。
63.企业盈利能力只涉及正常营业状况，因此分析企业盈利能力时，下列情形应当排除的有
A.重大事故项目
B.已经或将要停止项目
C.重大的法律变更项目
D.企业股东数量变化带来影响
E.会计准则变更带来累积影响
【答案】A.B，C，E
64.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于分部分项工程项目特征描述的说法，正确的有。
A.项目特征描述应按《计量规范》的项目特征结合项目实际予以描述
B.若项目特征描述与设计图纸不符，投标报价应以设计图纸的项目特征为准
C.对项目特征不同的分部分项工程，在清单中应分别列项并分别描述项目特征
D.项目特征中主要应描述涉及项目的自身特征，不包含项目的工艺特征
E.项目特征描述应包括有可能对施工方法产生影响的特征因素
【答案】C，E
【解析】分部分项工程量清单项目特征应按《计量规范》的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述。选项A正确
在招投标过程中，若出现工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。选项B错误
清单项目特征主要涉及项目的自身特征（材质、型号、规格、品牌）、项目的工艺。项目工艺特征以及对项目施工方法可能产生影响的特征。选项D错误，选项E正确
65.在对工程成本核算时，下列安装工程费用中，可以直接计入其他直接费用的有。
A.周转材料摊销费
B.材料二次搬运费
C.周转材料租赁费
D.临时设施摊销费
E.场地清理费
【答案】B.D，E
【解析】其他直接费用包括施工过程中发生的材料二次搬运费、临时设施摊销费、生产工具用具使用费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费等。周转材料的租赁费和摊销费属于直接材料费。
66.关于企业会计信息质量要求的说法，正确的有。
A.企业应以实际发生的交易或者事项为依据进行会计核算
B.同一企业不同时期的会计信息应具有可比性
C.企业应按照交易或者事项的经济实质进行会计确认和计量
D.会计信息应主要便于企业内部管理者理解和使用
E.经发生的交易或者事项应及时在会计信息中反映
【答案】A.B，C
67.关于施工图预算对施工单位作用的说法，正确的有。
A.是施工前进行项目部设置的依据
B.可作为施工前组织材料、设备及劳动力供给的重要参考
C.是编制进度计划，统计完成工作量和经济核算的参考依据
D.是确定投标报价的依据
E.为合理确定实际造价、测算造价指数提供依据
【答案】B，C，D
【解析】（1）施工图预算是确定投标报价的参考依据。在竞争激烈的建筑市场，施工单位需要根据施工图预算造价，结合企业的投标策略，确定投标报价
（2）施工图预算是施工单位进行施工准备的依据，是施工单位在施工前组织材料、机具、设备及劳动力供应的重要参考，是施工单位编制进度计划、统计完成工作量、进行经济核算的参考依据（3）施工图预算是施工企业控制工程成本的依据（4）施工图预算是进行”两算”对比的依据
68.关于措施项目清单列项的说法，正确的有。
A.参考拟建工程常规施工组织改计确定的临时设施项目
B.施工过程中可能发生的工程变更而强起的技术措施项目
C.参考拟建工程常规施工技术方案确定的脚手架项目
D.施工方案没有表述但为实现施工规范要求而必须发生的技术措施项目
E.列入暂估价中的专业工程的技术措施项目
【答案】A，C，D
【解析】措施项目清单的编制应考虑多种因素，除了工程本身的因素外，还要考虑水文、气象、环境、安全和施工企业的实际情况。
措施项目清单的设置，需要：
（1）参考拟建工程的常规施工组织设计，以确定环境保护、安全文明施工、临时设施、材料的二次搬运等项目；
（2）参考拟建工程的常规施工技术方案，以确定大型机械设备进出场及安拆、混凝土模板及支架、脚手架、施工排水、施工降水、垂直运输机械、组装平台等项目；
（2）参考拟建工程的常规施工技术方案，以确定大型机械设备进出场及安拆、混凝土模板及支架、脚手架、施工排水、施工降水、垂直运输机械、组装平台等项目；
（3）参阅相关的施工规范与工程验收规范，以确定施工方案没有表述的但为实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施；
（4）确定设计文件中不足以写进施工方案，但要通过一定的技术措施才能实现的内容；
（5）确定招标文件中提出的某些需要通过一定的技术措施才能实现的要求
【考查考点】工程量清单编制的方法
本文系转载，文章内容仅代表作者观点，版权归原作者所有，如有侵权，请联系删除，我们会在第一时间处理
end
专注建筑领域资讯把握行业发展趋势，努力成为
专业有深度『新传媒』
推荐一个建筑头条号
工程管理专家
建筑头条号
资讯|政策|干货|趋势
